Fourniture d'outils, méthodes et prestations pour la gestion globale et stratégique d'un parc immobilier : connaissance du patrimoine, exploitation, performance et valorisation.

• Mise en place d'un inventaire patrimonial, base de données, indicateurs de performance et plans d'entretien.

• Évaluations techniques et propositions de valorisation, accompagnement méthodologique et recommandations opérationnelles.

• Respect des contraintes liées à une installation nucléaire (conformité réglementaire, protection de l'information) et exigence d'habilitations pour les intervenants.

• Réalisation d'une étude de programmation pour le réaménagement d'un bâtiment existant en maison de santé pluridisciplinaire.
• Phases : diagnostic technique et contraintes ; recueil et analyse des besoins des professionnels et usagers ; rédaction d'un programme détaillé pour consultation maîtrise d'œuvre ; estimation des coûts et accompagnement financier ; assistance à l'examen des offres.
• Livrables : rapport de diagnostic, cahiers des charges pour études in situ, programme détaillé par local (surfaces, équipements, contraintes techniques), estimation d'enveloppe travaux et éléments de simulation de loyers.
• Travail attendu : propositions de solutions alternatives, restitutions devant comité de pilotage, mémoire technique avec CV et planning.

Mission complète de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation d'un ouvrage d'art afin de lever une limitation de 3,5 t et assurer l'étanchéité et la remise en état du tablier.

Comprend diagnostic approfondi, AVP/PRO avec plans détaillés, élaboration des DCE et DPGF, assistance à la passation des marchés, VISA, DET, OPC et AOR.

Fourniture des dossiers techniques (rapports DIAG, plans, notices, DPGF), plan de contrôle, suivi de chantier et dossier des ouvrages exécutés.

Prise en charge des contraintes d'accès routier, coordination des réseaux et intégration des prescriptions environnementales.

Assistance AMO pour l'exploitation, la programmation d'investissements et l'aide à la passation de consultations pour travaux de remplacement d'installations ≥ 40 000 € HT.

Phases détaillées : élaboration des pièces, suivi d'exécution, audits techniques (1 audit/site minimum), suivi énergétique mensuel et bilan annuel avec programmation pluriannuelle sur 5 ans.

Réunions de suivi régulières (4 par période de chauffe) ; livrables : rapports d'audit, comptes rendus, synthèses, tableaux et fiches de suivi ; obligations de confidentialité et devoir de conseil.

Coordination SPS couvrant toutes les phases de l’opération (diagnostic, étude, DCE, préparation, exécution, réception et année de parfait achèvement).
Rédaction et mise à jour du registre-journal, PGC, DIUO et des PPSPS ; production de rapports d’analyse des risques et propositions de mesures de prévention.
Participation aux réunions (CISSCT et chantiers), vérification des plans de repérage des réseaux et coordination des réponses des intervenants.
Pouvoir d’arrêter les travaux sur zones à risque, suivi de la reprise et constitution du dossier des interventions ultérieures.

Mission de maîtrise d'œuvre pour études et suivi de travaux visant la sécurisation d'un accès et la suppression d'un enjeu bâti.

• Prestations techniques : AVP, PRO, ACT, VISA, OPC, DET, AOR.
• Obligations de coordination SPS, production d'un PAQE, plans de prévention et livrables (DOE, procès-verbaux, pièces écrites et graphiques).
• Exigences de traçabilité et gestion des déchets (bordereaux), justificatifs environnementaux et obligations des sous-traitants.

AMO couvrant diagnostic, programmation, passation des marchés, suivi d'exécution et réception pour la reconstruction et l'extension d'une structure d'accueil des urgences.

Phasage en 5 étapes : études et programmation; sélection des concepteurs; suivi de conception (ESQ/APS/APD/PRO); assistance à la passation des marchés de travaux; suivi d'exécution et réception.

Livrables principaux : rapport d'état des lieux, programme fonctionnel et technique, analyses de candidatures et d'offres, DCE, tableaux de bord financiers mensuels, PV d'OPR et PV de réception.

Organisation : comités techniques et de pilotage récurrents, réunions de chantier hebdomadaires, gestion des risques et coordination avec les intervenants.

Maîtrise d'œuvre complète avec étude de faisabilité, levé topographique et toutes les phases d'études (AVP, PRO), de passation (DCE, ACT) et d'exécution (VISA, DET, OPC, AOR).

Diagnostics détaillés de la voirie et des ouvrages, gestion des eaux pluviales, analyse du stationnement, continuité PMR et propositions pour la sécurité routière et la modulation des vitesses.

Propositions de scénarios techniques alternatifs avec cadrage juridique et technique, et production de livrables (notes, esquisses, AVP/PRO, DCE, documents d'exécution, rapports et dossiers de réception).

Mémoire technique demandant la décomposition des jours par phase et la justification des moyens humains et matériels.

OPC pour une opération neuve de type EHPAD comprenant planification détaillée (AVP/PRO/AMT/EXE) et coordination des interfaces entre corps d'état.

• Production de plannings consolidés, matrices d'interfaces, fiches d'alerte et rapports mensuels d'avancement.
• Réunions de pilotage mensuelles, réunions techniques bihebdomadaires en phase étude et hebdomadaires en phase travaux.
• Organisation des essais, suivis des mises en service et constitution des DOE/DIUO; gestion des aléas calendaires via fiches d'alerte.

• Accompagnement méthodologique en 3 volets : élaboration de feuille de route, animation d’ateliers participatifs, et évaluation par collectivité.

• Livrables : feuilles de route locales, diagnostics, supports et fiches d’animation, rapports REX et synthèses d’évaluation.

• Modalités : combinaison d’actions collectives forfaitaires et d’interventions unitaires mobilisées selon besoins ; comités de pilotage, réunions en présentiel ou distanciel et appui téléphonique/ pédagogique.

• Outils et exigences : démarche d’intelligence collective et information sur l’usage d’outils d’IA, conformité et traçabilité des traitements.

Mission de contrôle technique couvrant l'analyse des offres, la phase de conception (APD, PRO/DCE) et le suivi de réalisation des ouvrages.

Tâches principales : vérifications réglementaires, contrôle des pièces de conception, suivi chantier, production de rapports intermédiaires et finaux, et vérifications spécifiques (ex. protection contre les explosions si applicable).

Documents et livrables à transmettre de façon dématérialisée ; justificatifs d'assurance et contrôles d'accès du personnel requis.

Modalités : démarrage sur ordre de service, gestion des modifications et application de pénalités en cas de retard ou manquements.

• Mission complète de contrôle technique couvrant conception (analyse d'APD, PRO/DCE) et exécution (vérification EXE, suivi chantier, réceptions).
• Analyse comparative de plusieurs avant-projets et participation à réunions de mise au point et commissions techniques.
• Rédaction des livrables réglementaires : DRPCE, RFCT, RVRAT, procès-verbaux de réception et suivi des levées de réserves.
• Interventions conformes aux règles techniques (CCTG/CT, NF P 03-100) et soumises à contraintes de sécurité, confidentialité et autorisations d'accès.