Réhabilitation d'une station d'épuration lagunaire avec amélioration du prétraitement et réétanchéification des lagunes.

• Mise en place d'un étage de phyto-épuration (filtre planté de roseaux) composé de trois casiers et équipements de répartition (bondes, diffuseurs, by-pass).
• Fourniture et pose d'un canal de comptage (Venturi) + sonde radar, travaux sur poste de relevage « Liberté », étanchéité de regards et canalisations DN100–DN200.
• Livrables : plans d'exécution, dossier de récolement, documents d'exploitation et gestion des déchets.

• Travaux de dépose du seuil existant et dévoiement gravitaire du collecteur d’assainissement vers l’amont, incluant pose d’un fourreau acier Ø355 avec tube PEHD Ø280 mm (~15 m) et conduite BA135 Ø300 mm (~20 m).
• Travaux hydrauliques : batardeaux, pompages, création de chenal d’étiage, radier rugueux et rampe en enrochements jointifs (blocs 300–600 mm) pour franchissement piscicole.
• Terrassements, démolition, remise en forme des berges, protections mécaniques (longrine, casquette bétonnée), réfection de murs maçonnés et replantations (géotextile coco H2M5, lits de plants et plançons).
• Levés topographiques, études d’exécution, DOE, essais (étanchéité, contrôle télévisuel) et gestion traçabilité des déchets; mesures anti‑pollution et gestion des espèces invasives exigées.

Ensemble de 5 familles de garanties d'assurance couvrant dommages aux biens, responsabilité civile, véhicules, protection juridique et prestations statutaires.

• Dommages aux biens : couverture bâtiments, mobilier, archives, objets de valeur, extensions (dépollution, démolition) et franchises par sinistre.
• Responsabilité civile : garanties pour dommages corporels, matériels et immatériels, prise en charge défense et recours, extensions pour préposés et élus.
• Véhicules : assurance pour flottes, véhicules non immatriculés, cycles/VAE, garanties conducteur, vol, incendie et marchandises transportées.
• Protection juridique et prestations statutaires : prise en charge frais de procédure, conseils juridiques, prestations décès/incapacité et indemnités journalières.

Construction clé en main d'un hangar portuaire avec ossature métallique traitée anticorrosion et bardage sandwich isolant.

Travaux compris : terrassement, fondations (plots, semelles, radier, micropieux), dalle, caniveau, réseaux (EP/EU/eau), électricité courant fort/faible, CVC, plomberie, étanchéité et systèmes de sécurité incendie.

Fourniture et pose d'une installation photovoltaïque couvrant 40 % de la surface de toiture pour autoconsommation.

Remise d'un DOE complet (plans, notes de calcul, fiches techniques, garanties) et réalisation d'essais et contrôles de conformité.

• Démolition de chaussée, réfection de trottoirs en béton désactivé coloré et reprise du parking.
• Création et modification d'ouvrages pluviaux, mise à la cote des regards et reprise des réseaux concessionnaires.
• Démolition et reconstruction d'un mur de soutènement avec enduit de finition; fourniture et pose de bordures.
• Mise en place de signalisation verticale et horizontale, balisage temporaire et maintien de l'accès piéton et de la circulation.

Couverture des risques statutaires : accidents de service, trajet, maladies professionnelles et événements exceptionnels.
Prise en charge des indemnités journalières, remboursement des frais médicaux et frais funéraires ; mi‑temps thérapeutique pris en charge (6 mois renouvelables une fois).
Capital décès avec taux à proposer par le candidat ; prestations en nature remboursées sur justificatifs (présentation dans le délai contractuel d’un an).
Délais contractuels à respecter : déclaration des sinistres (9 mois), arrêts de travail (délai contractuel), 10 contrôles médicaux annuels exigés ; cotisation exprimée en pourcentage du traitement indiciaire brut, paiements trimestriels et ajustement annuel.

Réfection complète de réseaux enterrés (VRD, EU et EP) incluant fouilles en tranchée, mise en place de blindage/boisage et pompage des eaux.

• Fourniture et pose de canalisations (lit de pose, enrobage, géotextile), création et reprise de regards (R3U, R9U), tests d'étanchéité et contrôles ITV.
• Reprise de voirie (enrobés), bordures et espaces végétalisés, purges et remblaiements localisés.
• Organisation chantier avec repérage des réseaux, DICT, phasage/planning exigés et dossiers de contrôles à transmettre.

Travaux de mise en séparatif des réseaux eaux usées / eaux pluviales et renforcement du réseau d'adduction d'eau potable.

Opérations principales : terrassements, pose de canalisations, regards, piquages, raccords, stations de refoulement et réfection des surfaces de voirie.

Contrôles et livrables : essais d'étanchéité et fonctionnels, prélèvements et analyses, traçabilité des matériaux, remise d'un DOE et registres de contrôles.

Gestion chantier : évacuation et gestion des eaux et des déblais, signalisation, coordination sécurité et mesures de prévention des nuisances.

Travaux complets de terrassement, démolition, rabotage et reprise de chaussées avec fourniture et mise en œuvre de couches de fondation (GNT) et revêtements (enrobés, bétons désactivés, pavés).
Réalisation d'ouvrages d'assainissement : fouilles, pose de tuyaux et regards, piquage et drainage.
Fourniture et pose d'éléments de voirie et réseaux (bordures, caniveaux, regards, fourreaux), signalisation verticale et marquage horizontal et aménagements paysagers (engazonnement, plantations).
Remise des plans géométriques et plans de récolement en formats numériques (PDF/DWG) et exemplaires papier après réception des travaux.