Fourniture, transport, pose et mise en service d'abribus non publicitaires (types standard, étroit, double) avec dépose des anciennes structures.
Remplacement d'environ 114 abribus ; réalisation d'un prototype puis déploiement généralisé selon plans et ordres d'exécution.
Prestations techniques : études, plans, notes de calcul, massifs béton, tranchées, câblages, vitrages sécurit, tôles anti-vandales, éclairage LED et kit solaire optionnel.
Livrables : états des lieux avant/après, DOE, pièces parc, procès-verbaux de réception usine et rapports de contrôle ; gestion et valorisation des déchets de chantier.
Le marché ne fait l'objet d'aucun découpage en lots (marché mono‑lot) et est décomposé en deux phases (Phase 1 : études et prototype ; Phase 2 : déploiement).
L'inventaire des abribus Cirrus est arrêté au 10/02/2026.
Clarification issue des Questions/Réponses : la pose systématique d'un fourreau électrique bouchonné Ø63 entre la chambre de tirage et le banc (prévu initialement au paragraphe 8.10) a été supprimée et ne doit pas être valorisée dans le BPU.

909 marchés publics Aisne (02), Nord (59), Pas-de-Calais (62) et d'autres

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Formations actions pour le pilotage de la performance des TPME

OPCO des Entreprises de Proximité

Voir le détail

Parcours formation‑action en distanciel synchrone composé de 14 h de sessions collectives (4 demi‑journées de 3h30) et 7 h d’accompagnement individuel.
Groupes de 5 à 7 entreprises par session, 2 sessions possibles, 12 entreprises maximum sur l’ensemble.
Livrables : supports d’animation, feuilles d’émargement signées par demi‑journée, rapports individuels et rapport synthétique.
Réunion de cadrage obligatoire, co‑animation de webinaires, suivi régulier et participation aux évaluations.

10 sept. 2026

Auvergne‑Rhône‑Alpes

42 000 €

12 mois, reconductible deux fois 1 an (durée totale maximale 3 ans)

Clause environnementale

Clause sociale

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Construction de deux maisons individuelles

MELDOMYS

Voir le détail

Terrassements, fondations et fourniture/pose d'ouvrages en béton armé avec canalisations et fourreaux jusqu'aux regards.
Préparations de plateformes, semelles et planchers, gestion des déblais et remise en état des abords.
Remise des plans d'exécution, DOE et justificatifs de gestion des déchets.

10 sept. 2026

Rablay sur Layon (49)

13 mois (à partir de novembre 2026)

Clause environnementale

Échantillons optionnels

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Assurance flotte automobile et responsabilités civiles

Syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne Valor'Aisne

Voir le détail

Couverture complète du parc véhicules listé (véhicules légers, tracteurs routiers, camions, engins, remorques, semi‑remorques) avec garanties RC, dommages tous accidents, vol, incendie, bris de glaces, protection juridique et assistance.

Franchises principales : vol 400 EUR, incendie 400 EUR, dommages tous accidents 400 EUR ; bris de glaces sans franchise ; frais de remorquage plafonnés à 5 000 EUR.

Extension auto‑collaborateurs : couverture "Tous risques" sans franchise pour véhicules personnels utilisés au service, limites et plafonds spécifiques (effets personnels 1 000 EUR, conducteur 250 000 EUR, location remplacement 3 000 EUR).

11 sept. 2026

Aisne (02)

1 an (période initiale), reconductible annuellement 3 fois (durée maximale 4 ans)

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Assurances multirisques communales

Ville d'Hérin

Voir le détail

Garanties bâtiments en valeur à neuf, contenu (mobilier, matériel, informatique) avec plafonds par poste et prise en charge pertes d’usage.
Couverture étendue dégâts des eaux, dommages électriques, vol/vandalisme, bris de machines/informatique, effondrement, ouvrages d’art et expositions (durée max 90 jours).
Fourniture d’inventaires (parc immobilier, parc informatique, liste véhicules) et statistiques sinistres des 5 derniers exercices, ainsi que présentation de la tarification ventilée (prime / postes).

11 sept. 2026

Hérin (59)

5 ans (à partir du 01/01/2027), résiliation annuelle possible avec préavis de 6 mois

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Restauration collective et cafétéria

Ministère de la Justice - Direction interrégionale Grand-Nord

Voir le détail

Repas du midi en libre-service quatre jours ouvrés par semaine avec capacité quotidienne de 130 à 300 repas.

Cafétéria avec barista et distributeurs réfrigérés accessibles 24/7; plages principales : 11h45–13h45 (self) et 8h–10h / 11h30–15h (cafétéria).

Menus établis par cycle de 6 semaines minimum, validés par diététicienne, affichage des allergènes et origine des produits.

Approvisionnement prioritaire en produits frais (objectif 80 %), minimum 20 % bio et priorité aux labels locaux/circuits courts; tri multi-filières et mesures anti-gaspillage.

11 sept. 2026

Lille (59)

12 mois (01/03/2027 - 29/02/2028), reconductible tacitement 3 fois 12 mois, durée maximale 48 mois

Clause environnementale

Clause sociale

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Réhabilitation énergétique et rénovation de bâtiments résidentiels

CLESENCE

Voir le détail

Travaux d'ITE en bardage fibres‑ciment EQUITONE avec isolant laine de roche (R ≈ 4,55 m²·K/W), fourniture et pose de menuiseries extérieures et volets (solaires/électriques).

Installation de chantier complète, échafaudages et protections.
Préparation supports, traitements anti‑corrosion et gestion déchets.
Attestation SS4 et QUALIBAT Isolation exigées.

11 sept. 2026

Le Nouvion-en-Thiérache (02)

1 468 646 €

Non précisé

Clause environnementale

Visite optionnelle

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Sécurité humaine et surveillance des établissements hospitaliers

Centre Hospitalier de Douai

Voir le détail

Mise à disposition d'agents SSIAP, agents de prévention/sûreté et conducteurs cynophiles pour protection, filtrage, rondes incendie, accueil et gestion des alarmes.
Commandes par courriel ou téléphone : prestations programmées avec préavis de 48 heures et interventions non programmées mobilisables en délai court (jusqu'à 2 heures) ; modalités de prolongation formalisées par courriel.
Dossier agent exigé (habilitations, certificats), plan de prévention, procédures et registres à tenir à jour.
Obligation de résultat, contrôles qualité semestriels et contrôles inopinés avec pénalités en cas de défaillance.

11 sept. 2026

Douai (59)

1 500 000 €

1 an à compter du 01/12/2026, reconductible tacitement 3 fois 12 mois (durée maximale 4 ans)

Clause environnementale

Clause sociale

Visite requise

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Travaux de maintenance et interventions multitechniques sur bâtiments communaux

Mairie de Valenciennes

Voir le détail

Travaux de gros œuvre comprenant démolition, ragréage, chapes (3–8 cm) et pose de carrelage. Nettoyage et repliement de chantier inclus.

Postes chiffrés par unité pour simulation de commande (ex. échafaudages, évacuations) et exécution en site occupé.

Coordination avec autres corps d'état et respect des procédures de découverte d'amiante.

11 sept. 2026

Valenciennes (59)

130 000 €

12 mois (à partir du 01/01/2027), reconductible 3 fois 12 mois, durée maximale 48 mois

Clause environnementale

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Entretien et nettoyage des locaux communautaires

Communauté de Communes des Villes Soeurs

Voir le détail

Nettoyage courant des locaux (sols, vitreries, mobiliers, sanitaires) avec fourniture des consommables et produits d'hygiène.
Utilisation de produits respectant des critères environnementaux (écolabel ou équivalent) et matériel fourni compatible avec les surfaces.
Collecte, tri et évacuation des déchets selon consignes par site.
Organisation par site avec équipes dédiées, contrôles qualité réguliers et interventions d'urgence prévues.

11 sept. 2026

Multiples

200 000 €

2 ans (du 19/01/2026 au 19/01/2028)

Clause environnementale

Visite requise

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Fourniture et pose d'abribus non publicitaires

KEOLIS LILLE ILÉVIA

Voir le détail

Fourniture, transport, pose et mise en service d'abribus non publicitaires (types standard, étroit, double) avec dépose des anciennes structures.
Remplacement d'environ 114 abribus ; réalisation d'un prototype puis déploiement généralisé selon plans et ordres d'exécution.
Prestations techniques : études, plans, notes de calcul, massifs béton, tranchées, câblages, vitrages sécurit, tôles anti-vandales, éclairage LED et kit solaire optionnel.
Livrables : états des lieux avant/après, DOE, pièces parc, procès-verbaux de réception usine et rapports de contrôle ; gestion et valorisation des déchets de chantier.
Le marché ne fait l'objet d'aucun découpage en lots (marché mono‑lot) et est décomposé en deux phases (Phase 1 : études et prototype ; Phase 2 : déploiement).
L'inventaire des abribus Cirrus est arrêté au 10/02/2026.
Clarification issue des Questions/Réponses : la pose systématique d'un fourreau électrique bouchonné Ø63 entre la chambre de tirage et le banc (prévu initialement au paragraphe 8.10) a été supprimée et ne doit pas être valorisée dans le BPU.

11 sept. 2026

Métropole Européenne de Lille

54 mois (Phase 1 : 4 mois ; Phase 2 : 50 mois)

Clause environnementale

Clause sociale