• Mission de maîtrise d'œuvre complète (PRO/ACT/VISA/DET/AOR) pour reprise d'étanchéité, réparation/remplacement de menuiseries et sécurisation de toiture-terrasse.
• Fourniture du DCE, DPGF, calendrier d'exécution, visa des études, suivi chantier (journal, réunions, ordres de service) et constitution du DOE.
• Coordination SSI/CSSI intégrée aux études et au suivi d'exécution.
• Gestion des travaux supplémentaires, contrôle des décomptes et gestion des déchets selon procédures SOCED/SOSED.

Mission de diagnostic technique et environnemental visant à établir un état des lieux exhaustif des espaces d'exposition et des équipements associés.

Investigations multidisciplinaires : architecture/structure, électricité, CVC/plomberie, sécurité incendie, enveloppe et conditions de conservation, repérages amiante/plomb et vérification d'absence d'infestations.

Phases prévues : analyse documentaire, investigations in situ (relevés, mesures, photos, sondages non destructifs), analyse des constats et préconisations hiérarchisées (court/moyen/long terme) avec estimation financière.

Livrables : rapport préalable détaillé accompagné de plans, schémas, relevés et photographies ; équipe pluridisciplinaire et opérateurs certifiés requis.

• Prestation de surveillance incendie et assistance aux personnes dans établissements recevant du public et lors de manifestations.
• Agents SSIAP chargés de rondes, vérification des dégagements, accueil et guidage des secours, mise en sécurité et tenue de la main courante.
• Effectifs adaptés selon capacité et nature de l’événement ; disponibilité jour/nuit/WE/fériés.
• Equipement requis : tenue SSIAP, radios, lampe, clés pompier, trousse de secours et défibrillateur ; formation annuelle et deux exercices annuels requis.

Fourniture, installation et mise en service d'une chaîne onduleurs (2 × 50 kVA) et armoires batteries Lithium‑Ion.
Autonomie exigée : 60 minutes à 40 kW, BMS intégré avec surveillance SOC et alarmes.
Intégration native avec GTC SAUTER via Modbus TCP/IP et BACnet/IP, synoptique dynamique et remontée temps réel des grandeurs.
Adaptation des protections et du TGBT, essais constructeur, PV d'essais et dossier d'exploitation/maintenabilité.

Création d’une gaine d’ascenseur et mise en accessibilité complète comprenant menuiseries extérieures et intérieures, métallerie, signalétique adaptée PMR, revêtements, plâtrerie, électricité et réseaux techniques.
Fourniture et pose : blocs-portes coupe-feu et phoniques, vitrages, garde-corps, nez de marche antidérapants, sols PVC iso-phonique et carrelage 40x40/30x30, appareils sanitaires accessibles, ballon ECS et pompes.
Travaux de ventilation et chauffage (reprises sur existant, calorifugeage), modifications électriques pour équipements particuliers (ascenseur, VMV, pompes), mise en service, essais et dossiers des ouvrages exécutés.
Contrôles qualité en continu : vérification des cotes, surfaces témoin, essais fonctionnels et finitions.

• Mission complète de maîtrise d'œuvre couvrant diagnostics, APS/APD/PRO, DCE, ACT, DET et AOR avec fourniture des DOE numériques (DWG/PDF).
• Phasage chantier et scénarios d'organisation, suivi financier des décomptes et contrôle qualité; options OPC et MOB proposées.
• Travaux d'aménagement intérieur (10 salles de classe, locaux divers), aménagements extérieurs végétalisés, câblage et baie de brassage pour deux bâtiments.
• Intégration des prescriptions écologiques (gestion eaux pluviales, tri déchets, biodiversité, performance énergétique RE2020/RT2012).

• Mise à disposition d'agents SSIAP, agents de prévention/sûreté et conducteurs cynophiles pour protection, filtrage, rondes incendie, accueil et gestion des alarmes.
• Commandes par courriel ou téléphone : prestations programmées avec préavis de 48 heures et interventions non programmées mobilisables en délai court (jusqu'à 2 heures) ; modalités de prolongation formalisées par courriel.
• Dossier agent exigé (habilitations, certificats), plan de prévention, procédures et registres à tenir à jour.
• Obligation de résultat, contrôles qualité semestriels et contrôles inopinés avec pénalités en cas de défaillance.

Organisation d'un séjour scolaire 5 jours / 4 nuits destiné aux élèves de CM2 avec hébergement, restauration, encadrement et activités pédagogiques.

Accueillir environ 100 élèves et 10 accompagnateurs (estimation) ; prévoir chambres individuelles pour adultes et couchage individuel pour élèves, sanitaires adaptés.

Programme comprenant au minimum 8 demi‑journées d'activités encadrées, dont au moins 2 demi‑journées d'ateliers artisanaux ; activités nature, sportives et de sensibilisation environnementale.

Déplacements locaux durant le séjour inclus ; transport aller/retour principal chiffré séparément en option.

Fourniture intégrale des matériels, consommables et supports pédagogiques ; prise en charge des régimes alimentaires et PAI.

Construction clé en main d'un hangar portuaire avec ossature métallique traitée anticorrosion et bardage sandwich isolant.

Travaux compris : terrassement, fondations (plots, semelles, radier, micropieux), dalle, caniveau, réseaux (EP/EU/eau), électricité courant fort/faible, CVC, plomberie, étanchéité et systèmes de sécurité incendie.

Fourniture et pose d'une installation photovoltaïque couvrant 40 % de la surface de toiture pour autoconsommation.

Remise d'un DOE complet (plans, notes de calcul, fiches techniques, garanties) et réalisation d'essais et contrôles de conformité.

Maîtrise d'œuvre complète : diagnostic, AP/APD/EXE, assistance à la passation, direction des travaux, visa et suivi en garantie de parfait achèvement.
Livrables : plans d'exécution, notes techniques, DCE (CCAP/CCTP), DPGF/DQE, DOE et comptes-rendus de chantier.
Travail en site occupé avec coordination SSI/GN13, CSSI et application d'une charte "chantier vert" (gestion des déchets, prévention des nuisances).

• Remplacement complet du système d'alarme incendie par un SSI de type 2b avec fourniture et pose des BAAS, BAASL, BAAL, déclencheurs manuels, AES et asservissements (portes DAS inclus).
• Intégration et adaptation du câblage pour permettre la bascule sans arrêt fonctionnel, avec réalisation des schémas, bilans de puissance et DOE.
• Réalisation d'essais avant/après bascule, PV d'essais, formation des utilisateurs et remise d'une proposition de contrat de maintenance fournie obligatoirement.
• Fourniture des plans, schémas électriques, notices d'utilisation et dossier SSI ; échantillons/fiches techniques des équipements à fournir sur demande.

Mission d'étude de programmation pour la rénovation, mise aux normes, extension et requalification d'une salle en lieu polyvalent et salle de spectacle > 600 places.

Trois phases détaillées : diagnostic technique et fonctionnel, élaboration de trois scénarios comparatifs avec estimation et phasage, et rédaction du programme final détaillé (technique, réglementaire, environnemental) pour préparation MOE.

Livrables attendus : méthodologie, calendrier chiffré en jours par phase, scénarios avec estimations, programme final, DPGF renseignée, références et CV des intervenants.

Contraintes à intégrer : non-conformités réglementaires, servitudes et contraintes urbanistiques, exigences de performance environnementale.

• Bateaux électriques fermés, capacité >50 places, accès PMR et places assises obligatoires.
• Navigation proposée gratuitement pour les passagers sur la configuration de base, avec animations optionnelles (musique, Père Noël) à chiffrer séparément.
• Conformité stricte aux normes de sécurité et procédures de suspension en cas de météo dangereuse (alerte orange : suspension automatique).
• Obligations d'obtenir autorisations administratives, de contractualiser les raccordements énergétiques, et de mettre en place une gestion des déchets et produits écoresponsables.

Maîtrise d'œuvre complète pour démolition et reconstruction de vestiaires de football.
Missions couvrant ESQ, APS, APD, PRO, DCE, EXE, VISA, DET et AOR, avec OPC et coordination SSI/SPS.
Fourniture des livrables d'études et des dossiers finaux (DCE, EXE, VISA, DOE) et tenue de réunions de chantier hebdomadaires avec comptes rendus.
Vérification des décomptes mensuels et du décompte final ; instruction des mémoires en 25 jours et émission d'ordres de service selon délai contractuel.