4288 marchés publics pour régie son

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Câblage courants forts et courants faibles

CPAM de l'Essonne

  • Installation et modernisation du câblage électrique (courants forts) et du câblage VDI (cuivre et fibre optique), incluant armoires, baies, coffrets et chemins de câble.
  • Fourniture des études d'exécution, plans, repérage et étiquetage ; remise d'un DOE et des plans de recollement en fin d'opération.
  • Tests et recettes obligatoires : 100% des liaisons cuivre selon ISO/IEC 11801 (NEXT/PSNEXT, ACR-F), tests fibre (OTDR, atténuation) sur deux longueurs d'onde ; fiches de tests dématérialisées.
  • Travaux exécutés en milieu occupé avec plan de prévention, gestion des nuisances, dépose d'éléments existants et maintenance évolutive post-installation.
12 juin 2026
Evry (91)
-
16 semaines, dont 4 semaines de préparation
Clause sociale
Visite optionnelle
Échantillons optionnels

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Fourniture de fournitures de bureau et de papiers

Ville de Voiron

Fourniture et livraison d'un large ensemble de petites fournitures et accessoires de bureau (hors papier) couvrant papeterie, classement, consommables d'impression, instruments d'écriture, petit matériel et accessoires. Livraison franco de port, directement en bureaux, délai maximal 2 jours ouvrés.

  • Plateforme de commande en ligne exigée avec gestion d'approbateurs et guide d'utilisation.
  • Échantillons obligatoires pour les références signalées (2 exemplaires par article) et catalogue tarifé + remise pour références hors liste.
  • Quantités indicatives listées en annexe ; facturation sur prix unitaires appliqués aux commandes réelles.
15 juin 2026
Voiron (38)
17 000 €
12 mois, reconductible tacitement 3 fois (chaque reconduction 12 mois)
Clause environnementale
Échantillons requis

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Maîtrise d'œuvre pour restructuration de balcons

Manche Habitat

Mission de maîtrise d'œuvre intégrant OPC pour la restructuration de 72 balcons.

Prestations couvertes : diagnostic structurel, APS/APD, projet/DCE, études d'exécution (EXE/Visa).

Direction de l'exécution (DET) et coordination OPC : suivi de chantier, ordres de service, procès-verbaux, contrôle des décomptes.

Assistance à la passation des marchés, constitution du DOE et suivi pendant la période de parfait achèvement.

28 mai 2026
Saint-Lô (50)
-
Début prévu en juillet 2026; maîtrise d'œuvre jusqu'à la fin de la période de parfait achèvement; OPC jusqu'à la remise du rapport de fin de chantier.
Visite requise
Échantillons requis

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Fourniture d'articles de quincaillerie

Groupement de commandes Ville-CCAS de Cesson-Sévigné

  • Fourniture d'un large ensemble de références de quincaillerie, outillage et composants métalliques selon le bordereau de prix/devis quantitatif.
  • Remise de catalogue, mémoire technique et fiches techniques ; possibilité de proposer des équivalents sous conditions de qualité.
  • Livraison incluse : transport, emballage et déchargement adaptés, coordination avec services récepteurs et interdiction de laisser les livraisons sans réception.
  • Exigences environnementales : conditionnement à faible impact, reprise des matériels usagés et conformité à la gestion des déchets.
  • Échanges dématérialisés et identification détaillée des colis/contendus dans les bons de commande.
8 juin 2026
Cesson-Sévigné (35)
65 000 €
12 mois, reconductible tacitement 3 fois, durée maximale 48 mois
Clause environnementale

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Restauration et mise en sécurité d'œuvres d'art du 1% artistique

Département du Var — Direction de la culture et de la jeunesse

Interventions ponctuelles comprenant mise en place d'un accès toute hauteur, opérations de consolidation localisée (micro‑goujons, injections, reprises au mortier) et travaux d'étanchéité.

Dépose/repose d'éléments fragiles (yeux en pâte de verre), travaux anticorrosion et traitements de surface, ou dépose en conservation et transfert sécurisé selon état.

Réunions préparatoire et de fin d'intervention (forfait), et remise d'un rapport d'intervention numérique détaillé comportant photos, fiches techniques et calendrier de surveillance.

19 juin 2026
Barjols (83)
6 900 €
Durée jusqu'au 20/11/2026 (début : date de notification non précisée)
Clause environnementale
Clause sociale

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Chaussures de sécurité et de travail

Conseil départemental du Gard

Fourniture et livraison nominative de chaussures de sécurité (EN ISO 20345) et de chaussures de travail (EN ISO 20347) : gammes basses, hautes, bottes, sabots et modèles agroalimentaires.

  • Quantités indicatives par référence fournies dans le bordereau (environ 1 350 agents concernés pour sécurité et ~120 pour travail) ; commandes réalisées par bons de commande nominaux.
  • Exigences techniques strictes (normes, semelle/embout composite, HRO/CI/SRA/SRC, autoclavabilité pour certains modèles) et fiches techniques en français obligatoires.
  • Présentation/essayage annuel avec vestiaire complet et livraisons conditionnées nominativement ; fournitures d’échantillons pour chaque référence exigées pour l’évaluation.
22 juin 2026
Gard (30)
130 000 €
1 an, reconductible annuellement
Clause environnementale
Clause sociale
Échantillons requis

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Fourniture et maintenance des moyens de secours incendie

Commune du Tampon

  • Fourniture et pose d'extincteurs (eau + additif, poudre, CO2) et d'équipements associés (RIA, lances, supports, coffrets) selon postes définis.

  • Maintenance corrective et préventive : contrôles réguliers, opérations annuelles et quinquennales, recharges et remplacement de pièces (bouteilles CO2, manomètres, joints, vannes).

  • Fourniture et pose de signalétique (panneaux, consignes, plans) et remise de procès-verbaux, fiches techniques et mise à jour du registre de sécurité.

  • Réunions de suivi périodiques et coordination des interventions ; dépose/repose d'installations existantes si nécessaire.

24 juin 2026
Le Tampon (974)
-
1 an (reconductible selon dispositions du CCAP)
Clause environnementale
Clause sociale

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Ordonnancement, pilotage, coordination et synthèse pour construction de 18 logements

SA d’HLM UNICIL

Mission d'OPC et d'organisation des études de synthèse pour une opération de bâtiment collectif de 18 logements.

  • Plannings détaillés, réunions hebdomadaires, diffusion des comptes rendus et rapports mensuels d'avancement.
  • Production de plans de synthèse consolidés, suivi des visas/contrôles, constitution du DOE et suivi des levées de réserves.
  • Coordination technique entre les 14 corps d'état, gestion des retards, propositions d'actions correctives et suivi des pénalités éventuelles.
2 juin 2026
Castellet (Non précisé)
-
16 mois (dont 2 mois de préparation), mission OPC poursuivie jusqu'à levée des réserves et fin de la période de parfait achèvement
Clause environnementale
Visite optionnelle

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Occupation d'espace snacking restauration pédagogique

CMA Centre-Val de Loire

  • Exploitation d'un espace de snacking en cohabitation avec une activité pédagogique de production et service en restauration.
  • Service organisé 2 à 3 jours par semaine selon planning, avec vente sur place et à emporter et gestion des invendus.
  • Application des règles HACCP, menus variés incluant options végétariennes, et réduction/tri des emballages.
  • Reporting quotidien nominatif des bénéficiaires et remise d'états récapitulatifs réguliers.
17 juin 2026
Blois (41)
1 800 €
12 mois, renouvelable deux fois 12 mois
Clause environnementale
Clause sociale
Visite requise

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Fourniture et maintenance de systèmes de vidéosurveillance et anti-intrusion

Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts

  • Fourniture, pose et paramétrage de caméras (IP et COAX), unités de stockage vidéo et équipements anti-intrusion (centrales, détecteurs, claviers, transmissions 4G/GSM).
  • Réalisation des câblages IP/coax, alimentation protégée, intégration avec l’infrastructure réseau et commutateurs PoE.
  • Maintenance préventive et corrective avec traçabilité; délai d’intervention urgence 2 heures ouvrables; gestion des pièces et garantie minimum 1 an.
  • Documentation et formation en langue française (plans, schémas, modes opératoires, rapports d’essais et procès-verbaux).
22 juin 2026
Paris (75)
400 000 €
1 an, renouvelable tacitement 3 fois 1 an (durée maximale 4 ans)
Clause environnementale
Clause sociale