Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la RD6086

La prestation porte sur la maîtrise d’œuvre de travaux de sécurisation et d’aménagement de la RD6086 en traversée d’agglomération, notamment du carrefour d’entrée d’agglomération et des espaces publics associés. Elle est menée en coordination avec le Conseil départemental du Gard, Nîmes Métropole et le SMEG.

L’équipe doit réunir au minimum un ingénieur ou BET VRD mandataire et un paysagiste, avec les compétences nécessaires en urbanisme, architecture, paysage, infrastructures de voirie, mobilité, conception paysagère et gestion différenciée des espaces verts.

Études et conception

• AVP : confirmation de la faisabilité, prise en compte du sous-sol et des réseaux, implantation des ouvrages, vérification réglementaire et fonctionnelle, propositions paysagères, identification des aléas, définition des phases de réalisation et estimation du coût prévisionnel par partie d’ouvrage et nature de travaux.
• Dossier AVP comprenant plans d’implantation, emprises publiques et privées, maîtrises foncières, profils en long et en travers, coupes, notices techniques, justifications des choix, dimensionnements, désimperméabilisation des espaces, cahier des charges des études complémentaires et métré sommaire par type d’ouvrage.
• PRO : définition détaillée des formes, matériaux et conditions de mise en œuvre, implantation et encombrement des ouvrages, tracé des réseaux, coordination spatiale, plans de repérage, avant-métré et coût prévisionnel détaillé par corps d’état et par poste.
• Dossier PRO comprenant plans, profils, coupes, notices, dimensionnements, synthèse des études géotechniques, d’éclairement et de présence d’amiante dans les enrobés, métré détaillé, cubatures et mouvements de terres si nécessaire, estimation par type d’ouvrage et dossier des études annexes.

Consultation et exécution des travaux

• ACT : préparation du dossier de consultation des entreprises, assistance pour les candidatures, analyse comparative des offres et variantes, contrôle de leur conformité, examen des méthodes et justifications techniques, comparaison financière avec le coût prévisionnel et mise au point des marchés.
• VISA : examen de la conformité des études d’exécution et de synthèse au projet, état récapitulatif des approbations ou observations, examen des matériels et matériaux, arbitrages techniques et architecturaux, analyse des variantes et contrôle de cohérence entre intervenants.
• DET : contrôle des documents et ouvrages en cours, délivrance des ordres de service, constats contradictoires, réunions de chantier, suivi de l’implantation, de la qualité, des quantités, du stockage, des délais et des coûts, prescription des essais et analyses, suivi des assurances et des démarches contractuelles.
• Suivi financier des travaux : contrôle des situations et avances, états d’acomptes, dépenses prévisionnelles, travaux modificatifs, avenants, pénalités de retard, décomptes mensuels et décompte final. Le maître d’œuvre traite les projets de décompte sur Chorus Pro, sous 7 jours pour les décomptes mensuels et sous 15 jours pour le décompte final.
• Organisation des réunions hebdomadaires de chantier et diffusion d’un compte rendu écrit sous 3 jours ouvrés. Les ordres de service sont écrits, signés, datés, numérotés et adressés sous 5 jours à compter de la décision du maître d’ouvrage.

Réception, garantie et accompagnement

• AOR : opérations préalables à la réception, visites détaillées, procès-verbaux, suivi et levée des réserves, examen des désordres pendant la garantie de parfait achèvement, contrôle des essais, analyses et épreuves imposés par les marchés.
• Constitution du DOE à partir des plans conformes à l’exécution, plans de récolement, notes de calcul, notices de fonctionnement et d’entretien, certificats de garantie et procès-verbaux d’essais, d’épreuves, d’analyses et de traitement.
• Accompagnement pour les recherches de financement, les contacts avec les concessionnaires et les déplacements de réseaux, les études complémentaires, le comité de suivi, l’analyse environnementale et la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec Saint-Gervasy.

Les livrables comprennent notamment l’AVP sous 10 semaines, le PRO sous 8 semaines, le DCE sous 5 semaines, le VISA sous 3 semaines et le DOE sous 4 semaines, chacun en deux exemplaires et en version numérique.