Remplacement de trois appareils d’élévation avec maintenance

Le périmètre comprend deux ascenseurs passagers et un monte-charge non accompagné. Il inclut les études nécessaires, la dépose complète des installations existantes, la fourniture et la pose des appareils neufs, les adaptations associées et la mise en service.

Appareils et équipements

• Ascenseur Nord : 1 000 kg, 4 niveaux, course de 9 m et vitesse installée de 1 m/s. Ascenseur Sud : 1 000 kg, 3 niveaux, course de 6 m et vitesse installée de 1 m/s. Les deux sont électriques, à gestion collective descente, avec passage libre des portes palières de 900 × 2 000 mm.
• Monte-charge non accompagné : charge de 300 kg, 2 niveaux, course de 6 m et vitesse de 0,25 m/s ; portes guillotines, passage libre de 1 000 × 1 000 mm.
• Les prescriptions prévoient une motorisation gearless sans réducteur, dimensionnée pour au moins 180 démarrages par heure, une variation de fréquence et une précision de nivelage inférieure à 5 mm. Pour les ascenseurs passagers, l’accessibilité EN 81-70 inclut une boucle à induction ; le strapontin facultatif n’est pas exigé.
• Les ascenseurs comprennent notamment téléalarme GSM en protocole ouvert, éclairage autonome de secours d’une heure, ventilation naturelle de cabine et dispositifs de secours. Le monte-charge reçoit un pesage électronique, un éclairage de cabine de 150 lux, deux rangées de lisses de protection et des finitions en inox brossé alimentaire.

Les cabines passagers sont prévues avec panneaux et sol stratifiés, main courante et plinthes en inox brossé, miroir sur la paroi du fond, éclairage LED et portes palières en inox texturé. Les équipements de commande et indicateurs palières, les dispositifs de sécurité, l’éclairage des gaines et les interfaces d’alarme et de téléalarme sont également compris.

Dépose, adaptations et contrôles

La prestation couvre le transport, le stockage, la manutention et l’évacuation du matériel déposé, ainsi que les protections de chantier. Elle comprend, selon les besoins, reprises de maçonnerie, calfeutrements, serrurerie, adaptation de l’alimentation électrique et des tableaux, reprises de sols et peintures, et remise en état des machineries. Une étude béton est à prévoir si une modification structurelle s’avère nécessaire. Les performances vibratoires doivent respecter la limite indiquée de 15 mg horizontalement et verticalement ; des mesures selon NF ISO 18738-1 sont à transmettre, avec corrections en cas de non-conformité.

Les essais sont réalisés selon NF EN 81-20 en présence du maître d’œuvre. Le contrôle porte notamment sur les normes, les équipements de commande et de sécurité, le marquage CE et le fonctionnement des alarmes. Le titulaire remet la déclaration UE de conformité et le dossier technique et de récolement, les schémas, plans, certificats et notes de calcul ; le dossier est remis sept jours avant la réception définitive. La formation des services d’urgence et des intervenants d’exploitation, de désincarcération ou de maintenance est prévue.

Pour l’amiante, le titulaire signale les matériaux suspects non repérés et arrête le chantier s’il en rencontre. Le retraitement des matériaux amiantés provenant des organes des ascenseurs est à sa charge, avec procédures adaptées de dépose, conditionnement, évacuation et suivi ; le bordereau de suivi des déchets amiantés est à fournir. Le retrait d’amiante provenant de la structure du bâtiment n’est pas à la charge du titulaire.

Entretien et dépannage

Le contrat d’entretien couvre les visites périodiques, la vérification de la téléalarme, le dépannage et la désincarcération. Le dépannage est prévu 7 j/7 et 24 h/24. L’arrivée du technicien est exigée sous 45 minutes pour une désincarcération ou un signalement touchant à la sécurité, et sous 2 heures pour un appareil arrêté ou défaillant sans risque pour la sécurité. La remise en service intervient au plus tard 4 heures après l’arrivée du technicien ; si l’arrêt se prolonge, le maître d’ouvrage est informé immédiatement et les usagers par affichage. La disponibilité des pièces par appareil ne doit pas excéder 48 heures.