Ordonnancement pilotage et coordination OPC Cavea

Ville de Nîmes
Voir la source
Date limite
31 juillet 2026 à 12 h
Localisation
Nîmes (30)
Durée
5 ans et 5 mois (65 mois)
Budget
Non précisé

Missions d'OPC

Objectif général

Assurer l'ordonnancement, le pilotage et la coordination des études et travaux liés aux couvertures et gradins de la cavea, depuis les phases de conception jusqu'à la période de parfait achèvement (GPA) de la phase 1.

Missions OPC/IE (impact exploitation)

  • Phase CONCEPTION AVP : recensement des documents, réunions et visites, analyse des contraintes d'exploitation, identification des interférences travaux/exploitation, propositions d'organisation et phasages (plans, jauges des gradins, accès, circulations, maintien en service des installations), et calendriers prévisionnels.
  • Phase CONCEPTION PRO / DCE / ACT : mise à jour des documents, réunions, production des textes et pièces d'organisation/coordination pour le DCE en lien avec l'exploitation, participation à l'analyse des offres et à la mise au point des marchés.
  • Phase RÉALISATION (VISA/SYN / DET) : tenue et mise à jour des documents chantier, réunions régulières (au moins mensuelles), visites, veille sur l'exploitation et évolution des travaux, coordination des interactions chantier/exploitation, production de documents pour GN13 et suivi jusqu'à la GPA.
  • Phase RÉCEPTION / OPR / GPA : constitution des dossiers pour réception et GPA, organisation des levées de réserves, visites, rapports de fin de chantier, avis sur différends et suivi post-réception.

Missions OPC/TX (ordonnancement / pilotage / coordination chantier)

  • Ordonnancement et planification détaillée : analyse des tâches, détermination des enchaînements et du chemin critique, calendrier d'exécution détaillé par phase/zone.
  • Pilotage : application et suivi des mesures d'organisation pendant études, travaux et GPA ; comptes rendus de réunions et alertes/mesures correctives.
  • Coordination : harmonisation des actions entre intervenants (maîtrise d'œuvre, entreprises, exploitants, concessionnaires, services voirie), gestion du maintien en exploitation et des contraintes spécifiques au site.
  • Dossier chantier OPC : constitution et mise à jour d'une bibliothèque documentaire commune (planning documentaire, plans d'installation de chantier, PPSPS, documents administratifs, DOE/DIUO provisoires et définitifs).
  • Suivi des délais et contrôle : relances, adaptation des calendriers, gestion des retards et pénalités éventuelles, organisation des visites de fin de phase et réceptions.

Livrables et modalités de production

  • Plannings détaillés et calendriers par phase/zone, comptes rendus de réunions, rapports mensuels et rapports d'avancement, organigrammes et schémas d'organisation, documents GN13, PV de visites, dossiers DOE/DIUO.
  • Réunions OPC planifiées (au moins mensuelles en phase réalisation), rapports de suivi et archives documentaires du chantier.
  • Déploiement documentaire et échanges dématérialisés conformes aux exigences de transmission (plateforme de dématérialisation et formats exigés).

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Préparez votre réponse

Critères d'évaluation

PondérationCritère

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Marchés similaires

Autres appels d'offres proches encore ouverts.

Posez vos questions sur le marché

Notre IA a lu l'intégralité du DCE et répond à toutes vos questions sur ce marché.