Ordonnancement, pilotage et coordination pour extension et réhabilitation d'équipement sportif

Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
Voir la source
Date limite
10 juillet 2026 à 16 h
Localisation
Criquetot-l'Esneval (76)
Durée
18 mois (dont 2 mois de préparation) ; parfait achèvement 24 mois ; exécution complète 30 mois
Budget
Estimation: 10 000 000 €

Mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)

Objet général

  • Organisation et pilotage de l'ensemble des opérations de préparation, d'exécution et de réception.
  • Intégration et travail continu avec une maquette numérique BIM consultable.

Période de préparation (durée prévue : 2 mois)

  • Regroupement des plans et études d'exécution par lot.
  • Mise en place de l'organisation générale de l'opération et établissement du calendrier détaillé d'exécution.
  • Planification et coordination des études d'exécution ; identification des retards potentiels.
  • Organisation et coordination des raccordements réseaux (AEP, EU, électricité, etc.) avec les concessionnaires.

Période d'exécution

  • Mise à jour régulière de la planification générale et réalisation de planifications détaillées par période et par éléments d'ouvrage.
  • Suivi de l'avancement et alerte en cas de dérive ; proposition et suivi d'actions correctives et coercitives (dont comptabilisation des retards et proposition de pénalités).
  • Validation de l'avancement des entreprises pour les situations financières mensuelles, avec validation préalable dans CHORUS.

Coordination et réunions

  • Animation et coordination des intervenants (maîtres d'œuvre, entreprises, autres intervenants techniques) ; organisation et tenue des réunions de lancement, réunions de chantier hebdomadaires, réunions mensuelles de maîtrise d'ouvrage et réunions spécifiques.
  • Rédaction et diffusion des comptes rendus : comptes rendus de réunion diffusés sous 2 jours ; comptes rendus de visites inopinées diffusés sous 24 heures.

Gestion des réclamations et procédures contractuelles

  • Réception et traitement des réclamations des entreprises ; rédaction d'analyses sous 2 semaines.
  • Rédaction de projets de mises en demeure et suivi des actions coercitives en application des obligations contractuelles.

Assistance aux opérations de réception

  • Planification et pilotage des opérations de réception, pointage et suivi des levées de réserves, et alerte en cas de retard.
  • Fourniture d'un rapport synthétique retraçant les événements depuis le démarrage et leur incidence sur le délai.

BIM, livrables et gestion documentaire

  • Travail obligatoire dans l'écosystème BIM : consultation et exploitation de la maquette numérique tout au long de l'opération.
  • Remise des livrables modifiables et traçables ; traçabilité des échanges et conservation/archivage des informations.
  • Exigences de confidentialité et protection des données ; formats électroniques et maintenance/archivage des informations.

Exigences transversales

  • Respect des principes de sécurité, de qualité, de reporting et de traçabilité des décisions et actions.
  • Capacité à assurer la continuité de la mission en cas d'absence de la personne dédiée et à proposer dispositifs de remplacement.

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Préparez votre réponse

Critères d'évaluation

PondérationCritère

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Marchés similaires

Autres appels d'offres proches encore ouverts.

Posez vos questions sur le marché

Notre IA a lu l'intégralité du DCE et répond à toutes vos questions sur ce marché.