Maîtrise d’œuvre pour requalification d’infrastructures de mobilité et valorisation paysagère

La prestation couvre les études, la préparation et la passation des marchés de travaux, le suivi de leur exécution, la réception et l’accompagnement pendant la garantie de parfait achèvement. Les travaux sont dévolus par marchés séparés et aucune décomposition en lots ou tranches n’est prévue.

Études et préparation des travaux

• PRO/DCE : études de projet et constitution du dossier de consultation des entreprises.
• ACT : assistance à la passation des contrats de travaux, analyse des offres, mise au point des marchés et constitution des marchés originaux.
• VISA : contrôle de conformité des documents produits par les entreprises.
• Élaboration d’un planning de phase études et prise en compte des techniques, procédés et phasages destinés à limiter les perturbations de circulation et les contraintes pour la desserte des commerces.

Les documents PRO/DCE sont remis en 2 exemplaires papier et 1 support numérique. Le maître d’ouvrage dispose de 4 semaines calendaires pour vérifier les documents ; en l’absence de réponse dans ce délai, le document est refusé tacitement et le délai d’exécution continue de courir.

Concertation et interfaces

La mission comprend la préparation de supports et la participation à 1 réunion préparatoire ainsi qu’à 3 réunions d’information et d’échange avec les commerçants riverains : 1 en phase PRO/DCE, 1 au démarrage des travaux et 1 en phase DET. Le titulaire rédige les comptes rendus et intègre les adaptations issues des échanges.

Le maître d’œuvre assure, pendant toutes les missions de base, le suivi de l’interface avec les représentants de Grand Lac et avec la maîtrise d’œuvre chargée parallèlement des travaux de réseaux réalisés pour le compte de Grand Lac sur l’emprise du projet.

Direction, visa et coordination des travaux

• DET : direction de l’exécution des travaux, contrôle de la conformité des ouvrages, suivi de l’avancement et alerte du maître d’ouvrage en cas de retard.
• VISA : vérification de la conformité des documents et des prestations des entreprises.
• OPC : ordonnancement, pilotage et coordination, incluant la préparation du chantier, le suivi de l’exécution et la coordination des intervenants.
• Contrôle des situations, des décomptes mensuels et du décompte final, ainsi que traitement des éventuelles réclamations.

Le maître d’œuvre est l’interlocuteur unique des entrepreneurs et le responsable du contrôle de l’exécution des ouvrages. Les comptes rendus de chantier sont diffusés sous 48 heures. Il doit également veiller au respect des normes, règlements et stipulations contractuelles et mettre en demeure les entreprises en cas de malfaçon ou de non-conformité.

Réception, DOE et garantie

La mission AOR comprend l’organisation des opérations préalables à la réception, la proposition de réception, le suivi des réserves, l’assistance pendant la garantie de parfait achèvement et la remise du dossier des ouvrages exécutés.

Le DOE comprend notamment :

• un sommaire ;
• le descriptif de chaque lot ;
• les plans d’exécution ;
• un exemplaire validé de chacun des marchés de travaux ;
• la liste des opérations de maintenance, avec leur contenu et leur fréquence.

Le DOE est remis en 2 exemplaires et 1 support numérique. Le procès-verbal des opérations préalables à la réception et la proposition de réception doivent être remis au plus tard dans les 48 heures suivant l’achèvement des opérations préalables.

Sécurité et coordination SPS

L’opération relève du niveau II en matière de coordination de sécurité et de protection de la santé. Le maître d’œuvre applique les principes généraux de prévention pendant les études et les travaux, travaille avec le coordonnateur SPS, lui transmet les documents de projet, les éléments de sécurité, la liste actualisée des personnes autorisées à accéder au chantier et le calendrier détaillé d’exécution.

Il convoque le coordonnateur SPS aux réunions, tient compte de ses observations, consulte celui-ci pour l’analyse des offres des entreprises et vise les observations consignées dans le registre journal de coordination.