Maîtrise d'œuvre rénovation énergétique

Périmètre de la mission

Missions complètes de maîtrise d'œuvre : AVP, PRO, ACT, DET, AOR et élaboration de la déclaration OPERAT.

Ouvrages et travaux à couvrir

Envelope du bâtiment : isolation thermique par l'extérieur des murs, remplacement des menuiseries extérieures (y compris bow-windows), réfection de l'isolation des combles et des planchers.
Systèmes et réseaux : travaux de ventilation, dépose d'éléments non conservés en chaufferie et des ballons ECS du bâtiment 3, adaptation de la chaufferie pour accueillir un échangeur réseau de chaleur, travaux de raccordement au réseau de chaleur (tranchées, canalisations), création d'une sous-station en sous-sol (incluant production ECS), réfection/adaptation des réseaux entre chaufferie et sous-stations.
Chauffage intérieur : remplacement des robinets existants par des robinets thermostatiques, mise en place de radiateurs hydrauliques et création des réseaux de chauffage, ECS et bouclages pour le bâtiment 3.
Automatisation et production d'énergie : fourniture et mise en service d'une GTC (capteurs, armoires, automates, paramétrage) et mise en place d'une production photovoltaïque en autoconsommation (avec adaptations de toiture si nécessaire).

Livrables et délais de production

AVP : études d'avant-projet (6 semaines).
PRO : études de projet (6 semaines).
ACT : analyse des offres (1 semaine).
DET : direction de l'exécution des travaux (délai de remise des comptes-rendus/délais opérationnels spécifiés, DET incluse dans le suivi chantier).
OPERAT : déclaration OPERAT (4 semaines).

Organisation chantier et suivi

Réunions de chantier hebdomadaires avec comptes-rendus diffusés sous 3 jours ouvrés.
Émission des ordres de service pour les DET dans un délai contractuel après décision du maître d'ouvrage (procédure d'émission et suivi prévu).
Vérifications des situations : vérification mensuelle des projets de décompte (délai contractuel de traitement), vérification finale et décompte général selon les délais indiqués.
Traitement des mémoires en réclamation avec délai d'instruction contractuel.

Clauses opérationnelles

Cession des droits de propriété intellectuelle des documents et résultats au bénéficiaire.
Assurances obligatoires : responsabilité civile, garantie décennale et biennale.
Prévision de clauses de pénalités et de résiliation liées à l'exécution et au non-respect des délais, ainsi que modalités de règlement des litiges (juridiction désignée) ; langue de travail requise : français.

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Marchés similaires

Pondération	Critère