Maîtrise d’œuvre pour la réfection des poutres de shed

La mission porte sur la remise en état et en sécurité des poutres de shed : remise en place de la poutre concernée, rétablissement de l’étanchéité à l’air et à l’eau, et vérification et traitement des autres poutres du bâtiment. Le CCATP décrit aussi des études d’esquisse, tandis que la liste des éléments de mission et le CDPGF commencent au diagnostic.

Études et conception

Le diagnostic comprend l’état des lieux, les relevés nécessaires le cas échéant, l’analyse des attentes des usagers, l’examen de la résistance mécanique des structures et de la conformité des équipements aux normes, à l’hygiène et à la sécurité, ainsi que le recensement des réglementations applicables. Les esquisses prennent en compte le programme et les contraintes, dont les servitudes publiques ou privées.

L’APS propose au moins 2 solutions d’ensemble, sauf accord exprès préalable du maître d’ouvrage. Il comprend notamment les plans, coupes et élévations au 1/200, avec certains détails au 1/100, une notice descriptive et technique, le coût prévisionnel sommaire et un calendrier sommaire. L’APD fournit les documents graphiques au 1/100, avec certains détails au 1/50, la description des matériaux et solutions techniques, le coût prévisionnel détaillé par corps d’état, un calendrier détaillé et un document de synthèse de présentation de l’opération.

Le PRO comprend les plans, coupes et élévations au 1/50, les détails de conception aux échelles de 1/20 à 1/2, les plans des installations techniques et le plan de principe d’installation et d’accès du chantier. Les pièces écrites décrivent les ouvrages, matériaux, exigences qualitatives et fonctionnelles, conditions de mise en œuvre, essais et réception, ainsi que les limites de prestations entre corps d’état; elles incluent le coût par corps d’état et la mise à jour du calendrier.

Consultation, suivi et réception des travaux

Pour l’ACT, le maître d’œuvre prépare les pièces techniques et financières du DCE, contribue à définir l’allotissement et les variantes, options et tranches avec l’Afpa, et indique le montant prévisionnel de chaque lot. Il analyse les candidatures sur les assurances et certifications et les offres sur le plan technique, vérifie la cohérence des quantités et prix, prépare les questions de clarification et participe aux réunions d’analyse et, si l’Afpa décide de négocier, à la négociation. Une relance après infructuosité est couverte par le forfait de cette mission.

Le VISA porte sur la conformité des documents d’exécution au projet, les observations et approbations, les matériels et matériaux, ainsi que les variantes proposées. Il ne constitue pas une vérification intégrale des documents et ne dégage pas les entreprises de leur responsabilité. La DET comprend notamment les réunions de chantier hebdomadaires, leurs comptes rendus, les ordres de service, le suivi de l’avancement et des dépenses, la vérification des décomptes, l’établissement des états d’acompte et du décompte général, et l’examen des réclamations. Le maître d’œuvre veille aussi au respect des demandes de l’Inspection du travail, de la CARSAT et de la CRAMIF.

L’OPC planifie et coordonne les études d’exécution et les travaux, suit chaque semaine leur avancement et propose des mesures correctives en cas de retard. La préparation comprend un calendrier détaillé intégrant les études, reprises, validations, commandes, échantillons et prototypes, puis les essais et la réception. L’AOR inclut les opérations préalables à la réception, la constitution et le suivi des réserves, la validation par sondage des performances des installations, le DOE et l’examen des désordres signalés durant la garantie de parfait achèvement. Une visite est prévue deux mois avant la fin de cette garantie pour constater les désordres non relevés auparavant.