Maîtrise d’œuvre pour la reconstruction de la Maison France Services

Mission de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction de la Maison de France Services après le cyclone Chido. Le projet retient le scénario 1 de l’étude de faisabilité, qui prévoit de consacrer l’ensemble du bâtiment à cette fonction. La mission de base couvre les études de conception, l’assistance à la passation des marchés de travaux, le suivi de leur exécution et l’assistance à la réception.

Études et conception

• APS : proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble et présenter les dispositions techniques envisagées. Les livrables indicatifs comprennent une note de présentation, des plans, coupes et élévations au 1/200 (détails significatifs au 1/100), un tableau des surfaces et des notices descriptive et technique.
• APD : arrêter les dimensions, l’aspect et les matériaux, justifier les solutions techniques et vérifier les exigences réglementaires, notamment d’hygiène et de sécurité. Les documents indicatifs comprennent des plans au 1/100 (détails au 1/50), les principes de structure et de réseaux, les matériaux et solutions techniques retenus, ainsi qu’une note de sécurité et les plans de compartimentage et d’évacuation.
• Permis et autorisations : constituer les dossiers nécessaires, effectuer les démarches et consultations préalables et assister le maître d’ouvrage pendant leur instruction.
• PRO : définir la conception générale, l’implantation et l’encombrement des ouvrages et équipements, les réseaux et les conditions de mise en œuvre. Les documents indicatifs comprennent des plans au 1/50, des détails architecturaux à des échelles de 1/20 à 1/2, des plans de structure, fluides, électricité et VRD, les spécifications techniques, les limites entre lots et un calendrier prévisionnel des travaux.

Consultation et suivi des travaux

L’ACT comprend la préparation du DCE, l’analyse des candidatures et des offres, la vérification de leur conformité, l’analyse technique et financière comparative et la mise au point des marchés. La présence aux réunions de la commission d’appel d’offres n’est pas comprise.

Le CCTP indique que les études d’exécution sont sans objet comme mission distincte ; le VISA porte notamment sur les documents d’exécution établis par les entreprises. Il comprend l’examen de leur conformité au projet, le relevé des approbations ou observations, l’examen des matériels et matériaux proposés et les arbitrages techniques ou architecturaux associés. Le VISA ne vaut pas vérification intégrale des documents et ne dégage pas l’entreprise de sa responsabilité.

La DET couvre la direction des réunions de chantier et leurs comptes rendus, les ordres de service, le suivi de l’avancement, le contrôle de conformité des ouvrages, l’information du maître d’ouvrage et la vérification des décomptes et devis de travaux complémentaires. Elle ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d’une entreprise défaillante.

L’AOR inclut l’organisation des opérations préalables à la réception, la validation par sondage des performances des installations, le suivi des réserves, l’examen des désordres signalés et la constitution du DOE à partir des documents des entreprises et des prescriptions de maintenance. Le suivi des désordres signalés se poursuit pendant l’année de garantie de parfait achèvement.

Missions complémentaires identifiées

• OPC, mission qualifiée d’optionnelle au CCTP : planifier et coordonner les études d’exécution et travaux, suivre le calendrier, proposer des mesures correctives en cas de retard et piloter les opérations de réception et la levée des réserves.
• Coordination SSI : établir le cahier des charges fonctionnel (catégorie, zones, matériels centraux, alarmes, constituants, liaisons et réception technique), suivre la cohérence des équipements, tenir à jour le dossier d’identité SSI et établir le procès-verbal de réception technique. Le CCTP cite la norme NF S61-932 de juillet 2000.

Les études sont prévues sur supports papier et informatique ; les formats informatiques indiqués sont Word, Excel, PDF et DWG. Les approbations du maître d’ouvrage pour les APS, APD et PRO/DCE sont assorties d’un délai de 15 jours à compter de la réception des études.