Réseau AEP et défense incendie de l’aérodrome

Date limite
18 novembre 2026 à 12 h
Localisation
Pierrelatte (26)
Durée
De la notification à la fin de la garantie de parfait achèvement ; préparation et exécution proposées par le candidat
Budget
Non précisé

Réalisation d’un réseau d’eau potable et de défense incendie

Le marché porte sur la création d’une conduite en fonte ductile DN 250 d’environ 1 350 m, raccordée au réseau existant DN 300. La conduite, posée à plus d’un mètre de profondeur, est dimensionnée pour la défense incendie : le débit demandé est de 150 m³/h sous 1 bar ; le calcul hydraulique retient 42 l/s, soit 151 m³/h. La perte de charge maximale acceptable est de 0,9 bar. Le descriptif indique une pression statique de 3,1 bar et une pression dynamique de 1,9 bar au point de raccordement pour 150 m³/h ; le débit indiqué à 1,5 bar est de 169 m³/h.

À titre de comparaison de dimensionnement, le tableau hydraulique donne :

  • DN 150 : vitesse 2,38 m/s et pertes de charge 36,8 m/km ;
  • DN 200 : vitesse 1,34 m/s et pertes de charge 8,55 m/km ;
  • DN 250 : vitesse 0,86 m/s et pertes de charge 2,79 m/km.

Équipements et raccordements

La prestation comprend la fourniture et la pose d’un poteau incendie PEI DN 100, modèle Saphir, avec vanne d’isolement et barrière de protection. Une purge automatique avec compteur, décrite comme une vidange automatique DN 125, est prévue en bout nord du réseau pour réduire le temps de séjour estimé à environ neuf jours.

Les raccordements comprennent les liaisons au réseau existant, les prises en charge avec vannes et bouches à clé, les pièces spéciales, les massifs de butée et les accessoires hydrauliques. Des ventouses aux points hauts et des regards éventuels sont prévus si nécessaire. Les branchements sont réalisés en PEHD de 25 ou 32 mm selon les besoins et les longueurs. Trois habitations supplémentaires du Faubourg des Frères Montgolfier pourraient être raccordées ; l’aérodrome et Survey Copter sont également à raccorder. Les compteurs sont fournis et posés par le délégataire, tandis que l’entreprise réalise notamment les branchements et les regards ou abris-compteurs nécessaires. Pour les branchements déjà renouvelés et équipés d’un abri-compteur sur le domaine public, seule la liaison entre la nouvelle conduite et cet abri est à renouveler. Les remises en état rendues nécessaires dans les parties privatives sont également comprises.

Les tuyaux principaux sont spécifiés en fonte ductile standard 2 GS, DN 250, à joint automatique et revêtement intérieur à base de ciment de haut fourneau. Les branchements sont en PEHD « eau bleue ». Les regards-abris compteurs sont en matériau composite, de type trottoir série 2T5 ou passage abaissé série 12T5, avec support de compteur, vanne d’arrêt et purge avec antiretour, type Cahors ou équivalent. Les robinets-vannes sont en fonte à brides, revêtement époxy et fermeture à gauche ; les bouches à clé sont en fonte à tête mobile.

Préparation, terrassements et pose

Sont compris le repérage des réseaux existants par géoradar, les sondages, l’implantation et le piquetage, les demandes DT/DICT, les plans d’exécution, notes de calcul et études de détail nécessaires. L’entreprise fournit aussi les installations de chantier prévues, dont bungalow de réunion avec raccordement électrique, WC chimique et panneau de chantier. Un constat des lieux préalable par huissier est à sa charge ; un état contradictoire peut compléter le constat à la réception.

Les travaux comprennent le découpage des chaussées, les terrassements en terrain de toute nature, les purges éventuelles, le déplacement de réseaux si nécessaire, l’évacuation ou le réemploi des déblais avec accord du maître d’ouvrage, ainsi que le lit de pose, l’enrobage et le remblaiement des conduites. La conduite est posée sur lit de sable et enrobée de sable ; le remblaiement manuel et son damage précèdent le remblaiement mécanique. Sous chaussée, l’enrobage et le remblai des fouilles sont prévus en grave 0/60. Les couches de remblai sont compactées par épaisseurs de 0,30 m. Au-delà de 1,30 m de profondeur, des dispositifs mécaniques de protection des travailleurs sont requis. L’entreprise tient compte des arrivées d’eau, des variations de terrain et des éventuelles nécessités de moyens d’extraction, sans indemnité supplémentaire prévue pour ces sujétions.

Les matériaux sont soumis à l’agrément du maître d’ouvrage ; les matériaux de remblai et de chaussée proviennent de carrières, gravières ou ballastières proposées par l’entreprise et agréées. Des exigences sont fixées pour les granulats, notamment une sensibilité au gel inférieure à 10 %, l’absence d’argiles et de débris végétaux, et, pour la grave 0/60, un LA et un MDE inférieurs à 45, un équivalent de sable d’au moins 35 et une VBS inférieure à 0,1. Les bétons sont spécifiés selon les ouvrages : B30 pour béton armé et béton en élévation, B20 pour calage des conduites, B16 pour béton de propreté et mortier M30 pour scellement.

Réfections, essais et remise des livrables

Les réfections comprennent chaussées, accotements et terrains affectés. Au Faubourg des Frères Montgolfier, la reprise de chaussée est prévue en demi-chaussée ; à la bifurcation de la route menant à Survey Copter, la chaussée est reprise en totalité. Le revêtement est remis à l’identique conformément au règlement de voirie. Les regards et bouches à clé sont mis à la cote définitive lors de la réfection de la chaussée. La signalisation horizontale est indiquée comme non comprise au descriptif général, tandis que la DPGF comporte une reprise des marquages « le cas échéant » ; la dépose et repose de la signalisation verticale est également indiquée comme non comprise.

Avant remblaiement, la conduite est soumise à une épreuve hydraulique à 1,5 fois la pression de service, avec un minimum de 10 bar, en présence du maître d’ouvrage et du représentant du délégataire. Un procès-verbal est établi par l’entreprise et cosigné par le maître d’ouvrage et son délégataire. Avant mise en service, l’entreprise réalise la désinfection du réseau et fait effectuer une analyse bactériologique par un laboratoire agréé et indépendant ; les résultats sont transmis au délégataire, qui valide la mise en service. En cas de résultat non conforme, l’entreprise supporte les frais jusqu’à obtention d’analyses sanitaires positives. Des contrôles de compactage, granulats et béton sont également prévus selon les prescriptions applicables.

Le chantier doit maintenir l’accès aux voies et propriétés riveraines, la circulation des riverains et l’alimentation en eau potable du quartier hors périodes de branchement. L’entreprise prend en charge les plaques de passage, la signalisation de jour et de nuit, la propreté et l’évacuation des déchets, ainsi que la protection des réseaux et ouvrages existants. Le DOE remis à la réception comprend les fiches produits, procès-verbaux d’essais et de potabilité, autorisations, tracé exact des réseaux, diamètres, matériaux, profondeurs, positions des ouvrages et croquis de repérage. Les fichiers sont remis en DWG et PDF, à l’échelle du 1/100 au 1/500. Un rapport photographique avant et après travaux est également fourni.

Préparez votre dossier

Critères d'évaluation

CritèrePondération

Visite de site

Obligatoire

Date(s)

Non précisé

Lieu

Non précisé

Modalités

Demande obligatoire via le profil acheteur achatpublic.com. Le représentant du pouvoir adjudicateur contacte le candidat pour convenir de la date, de l’horaire et du lieu. La demande doit indiquer nom, prénom, téléphone et adresse électronique. La visite donne lieu à une attestation. Les échanges sur place sont limités à la connaissance physique et fonctionnelle du site et des installations ; les questions et réponses suivent la procédure prévue au règlement.

Marchés similaires

Autres appels d'offres proches encore ouverts.

Posez vos questions sur le marché

Notre IA a lu l'intégralité du DCE et répond à toutes vos questions sur ce marché.