Mission d'ordonnancement, pilotage et coordination pour construction d'atelier de bourrellerie

Phases et tâches principales

Phase PRO (préparation) : analyse du dossier de conception, formulation et restitution d'un avis OPC, élaboration d'un planning prévisionnel de la période de préparation.
Phase DCE : participation à la réunion de présentation du dossier par la maîtrise d'œuvre, analyse du dossier MOE, restitution d'un avis OPC actualisé, mise à jour du planning prévisionnel.
Phase préparation de chantier : animation et pilotage de la période de préparation, participation aux réunions de démarrage et aux réunions de travail de préparation, coordination des acteurs avant démarrage des travaux.
Phase pilotage/exécution : animation des réunions de chantier hebdomadaires, ordonnancement et pilotage de l'exécution, actualisation régulière du planning d'exécution, contrôle et validation des situations de travaux, suivi mensuel des retards et propositions de pénalités, production de rapports mensuels et compte-rendu de réunions de maîtrise d'ouvrage.
Phase réception des ouvrages : participation aux pré-OPR, établissement du bilan de fin de chantier, proposition d'un calendrier de levée des réserves et propositions relatives aux pénalités définitives, animation de la période de levée des réserves.
Phase parfait achèvement : participation et assistance durant la période de parfait achèvement.

Livrables et contenu de dossier

Planning prévisionnels et plannings d'exécution actualisés.
Avis OPC (à chaque phase pertinente) et comptes rendus de réunions (préparation, chantier, maîtrise d'ouvrage).
Rapports mensuels de suivi (retards, actions correctives, propositions de pénalités).
Comptes rendus et procès-verbaux de pré-OPR, bilan de fin chantier, calendrier et suivi de levée des réserves.
Dossier APD attendu comprenant : plan de situation, plan de masse, CCTP (et documents de cadrage listés dans le dossier de consultation).

Modalités opérationnelles

Suivi régulier et actualisation du planning en interface avec maîtrise d'œuvre et entreprises.
Contrôle des situations et justification des demandes de paiement liées à l'avancement.
Suivi mensuel des écarts et proposition d'actions correctives et de pénalités.
Animation de la coordination pendant la période de préparation, d'exécution et de levée des réserves.

Exigences documentaires liées à la proposition

Fourniture d'une note méthodologique synthétique (2 pages max) présentant la compréhension du besoin, les spécificités du projet et la méthodologie de suivi proposée.
Justificatifs de capacités techniques et financières, références et décomposition du prix global forfaitaire selon la demande de la consultation.

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Marchés similaires

Pondération	Critère