Mission de contrôle technique

La mission porte sur la rénovation de deux bâtiments et les aménagements extérieurs associés. Elle couvre les missions L (solidité des ouvrages et équipements indissociables), S (sécurité des personnes), LE (solidité des existants), HAND (accessibilité), Th (isolation thermique et économies d’énergie), F (fonctionnement des installations) et VIE (vérification initiale des installations électriques). Elle est exécutée selon le CCTG/CT et la norme NF P 03-100 de septembre 1995.

Le programme de travaux comprend notamment :

• Bâtiment 0009 : rénovation complète du premier étage, environ 250 m², pour créer un espace d’hébergement ; travaux limités au rez-de-chaussée pour mettre les installations en conformité avec les exigences de sécurité incendie.
• Bâtiment 0010 : rénovation complète d’environ 2 500 m² pour des bureaux et du stockage, avec création et réhabilitation de quais de chargement.
• Extérieurs : création d’une aire de stockage et d’une aire d’évolution et de stationnement pour poids lourds ; réhabilitation de la voirie devant le bâtiment 0010 et création d’un stationnement pour véhicules légers d’environ 800 m² ; construction d’un terrain de sport de type « city stade ».

Intervention par phases

En conception, le titulaire analyse les documents APS, APD, PRO et DCE fournis par le maître d’ouvrage, formule les avis correspondants et participe aux réunions de mise au point technique.

En réalisation, il examine les documents d’exécution, formule ses avis, participe aux réunions techniques et de chantier, suit sur site les ouvrages et équipements soumis au contrôle et remet un rapport final avant la réception des travaux. Il participe aux opérations de réception et examine, le cas échéant, les travaux de levée des réserves et de garantie de parfait achèvement. Le contrôle peut également porter sur les variantes ou options présentées pour les travaux.

Les vacations supplémentaires pendant la levée des réserves ou la garantie de parfait achèvement, ainsi qu’en cas de prolongation du délai des travaux, sont commandées expressément par ordre de service et rémunérées au prix unitaire du BPU. Le détail estimatif prévoit 2 interventions pour la première situation et 10 pour la prolongation du délai des travaux.

Le contrôleur technique assiste systématiquement aux réunions de chantier et dispose d’un accès permanent au chantier ainsi que du droit de demander les documents nécessaires aux intervenants.