Maîtrise d'œuvre pour valorisation et aménagement d'espace boisé

Organisation du suivi et des échanges

• Réunions de chantier au minimum mensuelles ; comptes rendus diffusés sous 3 jours ouvrés.
• Émission d'ordres de service écrits dans un délai de 7 jours suivant la décision du maître d'ouvrage ; mécanismes de pénalités prévus en cas de retard.
• Vérifications et contrôles : vérification mensuelle des projets de décompte des entreprises avec délai de traitement de 7 jours pour chaque vérification ; instruction des mémoires en réclamation et décomptes finaux.
• Prérogative d'arrêt des prestations par le maître d'ouvrage sans indemnité si nécessaire.

Exigences techniques et durabilité

• Conception et choix des matériaux visant la durabilité (préférence pour bois géré durablement pour les équipements pédagogiques, gestion éco-responsable des déchets de chantier, formats de restitution majoritairement dématérialisés ; usage de papier recyclé/FSC si papier nécessaire).
• Mesures visant à réduire les émissions liées aux transports (mesures de mutualisation, optimisation logistique) intégrées à la proposition technique.

Propriété intellectuelle

• Cession des résultats et des livrables au pouvoir adjudicateur conformément aux dispositions applicables en matière de droits sur les études et documents produits.

Contraintes opérationnelles

• Respect des délais de remise pour chaque phase et des délais de compte rendu et vérification tels que précisés ci‑dessus.
• Production des livrables au format requis et conformes aux objectifs de durabilité.