Maîtrise d'œuvre transformation et construction de logements

Objet technique et étendue

Acquisition et transformation de logements existants (8 logements transformés en 11 logements locatifs sociaux PLUS/PLAI) et construction neuve de 12 logements collectifs sociaux PLUS/PLAI.

Missions de conception et de suivi

Missions complètes de maîtrise d'œuvre : ESQ, APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, AOR.
Mission complémentaire d'OPC : ordonnancement, pilotage et coordination des opérations.
Assistance pour la passation des marchés de travaux, vérification des décomptes et instruction des mémoires en réclamation.

Livrables et organisation

Fourniture des DCE, DQE, DOE/DOUE, plans actualisés, fiche technique des équipements, synthèse opérationnelle, plan de masse, métrés détaillés.
Organisation de réunions de chantier (rythme prévu : hebdomadaire), comptes rendus diffusés sous 3 jours ouvrés après chaque réunion, émission des ordres de service, arrêt provisoire et achèvement de la mission.

Coordination et contraintes

Coopération avec contrôleur technique et coordonnateur sécurité désignés ultérieurement.
Cotraitance interdite pour certains pôles (exceptions possibles pour bureaux d'études selon documents contractuels).
Pas de décomposition en lots pour la maîtrise d'œuvre.

Exigences opérationnelles et garanties

Respect d'obligations environnementales précisées en phase d'offre.
Prévision de pénalités en cas de retard ou de manquements au devoir de conseil et de pilotage.
Assurances et garanties professionnelles exigées, et clauses de réexamen pour adaptation des prestations en cas d'imprévus.

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Marchés similaires