Dépannage électromécanique de stations de pompage

Le périmètre technique décrit comprend 17 stations de pompage, un limniphone et deux batardeaux mécanisés. Le CCAP désigne également le périmètre comme comprenant 18 stations et deux batardeaux ; le CCTP précise que l’un des 18 équipements désignés comme stations est le limniphone.

Les interventions commandées peuvent porter sur :

• le dépannage de pompes submersibles ;
• la remise en état de tableaux électriques ou électroniques et de sondes de niveau, quelle que soit la complexité du schéma ou l’ampleur de la remise en état ;
• le remplacement de câbles électriques souples d’alimentation, de force et de contrôle, et d’armoires électriques ;
• les travaux sur les superstructures métalliques, notamment dégrilleurs et portiques.

Organisation des interventions

Les besoins sont précisés par bons de commande. Une commande directe est possible lorsque la nature ou l’urgence des travaux ne se prête pas à l’établissement d’un devis ; dans les autres cas, le maître d’ouvrage peut procéder à une consultation. L’intervention doit être expressément demandée par le conducteur de travaux ou le président. Aucun travail supplémentaire à ceux prévus au bon de commande ne peut être entrepris sans accord préalable.

En urgence, l’entreprise peut être appelée par téléphone ou télécopie par le conducteur de travaux ou le président ; la commande est ensuite confirmée par un bon de commande. Les horaires d’intervention distingués au bordereau sont les jours ouvrés de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h, les plages de 6 h à 8 h et de 17 h à 22 h, les nuits de semaine de 22 h à 6 h, ainsi que le week-end du vendredi 22 h au lundi 6 h.

La composition de l’équipe et la main-d’œuvre sont arrêtées en accord avec le conducteur de travaux ou le président. La nomenclature du matériel utilisé sur chantier est également convenue avec eux ; le matériel doit être en parfait état de fonctionnement à son arrivée et le rester. Le délai d’exécution indiqué est contradictoire : le CCAP prévoit 2 jours à compter de la date précisée sur le bon de commande, tandis que le formulaire d’acte d’engagement indique 5 jours à compter de la réception du bon.

Fournitures, qualité et contrôles

La fourniture, le transport et la pose du matériel sont compris, sauf matériel que le maître d’ouvrage choisit de procurer lui-même. Le bordereau mentionne également des fournitures pour des opérations de maintenance préventive, sans décrire de programme préventif dans le descriptif technique.

Les matériaux doivent satisfaire aux spécifications du CPC applicable aux marchés publics de travaux ou, à défaut, aux règles les plus récentes de l’AFNOR, d’EDF ou de l’UTE. Le conducteur de travaux peut suivre et contrôler les chantiers ; un bureau de contrôle désigné par le maître d’ouvrage peut assurer certaines vérifications de qualité, tout ou partie de la surveillance et des essais.

La réception est prononcée lorsque les prestations sont achevées et reconnues exécutées selon les règles de l’art. Une garantie de parfait achèvement de 6 mois à compter de la réception est prévue.