Assistance à maîtrise d’ouvrage pour une station de traitement des eaux usées

Le titulaire assiste le maître d’ouvrage dans le suivi complet du marché de conception-réalisation d’une nouvelle station d’épuration, depuis la reprise des études déjà engagées jusqu’à la réception et au suivi des garanties. La mission couvre les volets technique, administratif, juridique, financier, économique, réglementaire et de planification. L’AMO contrôle les prestations du groupement de conception-réalisation, conseille le maître d’ouvrage et contribue à la coordination des parties prenantes, sans se substituer à leurs responsabilités propres.

Pilotage, gestion et conseil

La mission comprend la prise de connaissance du projet et des études existantes, la préparation d’un plan d’assurance qualité, le suivi des risques, coûts, échéances et décisions, ainsi que la préparation des réunions, supports et comptes rendus. L’AMO consolide les observations du maître d’ouvrage, de l’exploitant et des intervenants concernés et organise leur traçabilité dans la gestion électronique des documents.

L’assistance administrative et financière porte notamment sur les actes d’exécution, les assurances, les demandes de sous-traitance, les avenants, les réclamations, les pénalités et le suivi des paiements. Le titulaire contrôle également les documents et rapports des intervenants spécialisés. Un expert juridique issu d’un cabinet d’avocats doit être intégré au groupement ; une éventuelle représentation devant le tribunal administratif peut être sollicitée par le maître d’ouvrage.

Études et travaux

L’AMO examine les études de conception et d’exécution, les choix techniques, les plans, documents et maquettes BIM, et signale les écarts au programme, au marché ou aux prescriptions applicables. Il consolide les avis, suit les conditions préalables au démarrage des travaux et accompagne le maître d’ouvrage dans le suivi de chantier, le contrôle de la conformité des ouvrages, matériaux et équipements, la gestion des non-conformités et l’analyse des modifications.

Le suivi comprend aussi la préparation de la mise en service, le contrôle des documents de fin d’opération et la vérification de la cohérence des DOE et DIUO avec les ouvrages réalisés et les besoins d’exploitation et de maintenance.

Mise en route, réception et garanties

L’AMO accompagne le constat d’achèvement de la construction, la mise au point, la mise en régime et la période d’observation. Il suit les performances garanties, les essais, les opérations préalables à la réception, les réserves et leur levée. Les essais de garantie sont réalisés par un organisme de contrôle indépendant du groupement et du maître d’ouvrage ; plusieurs campagnes peuvent être nécessaires pour représenter différentes charges, notamment en période sensible, hors période sensible et par temps de pluie.

La mission inclut la préparation et le suivi du marché spécifique d’essais de garanties et de performances. Elle comprend également le suivi des désordres et des réserves pendant la garantie de parfait achèvement.

Tranches optionnelles et missions associées

L’AMO accompagne la décision d’affermissement des tranches optionnelles et, si elles sont activées, leur suivi jusqu’à réception. La première porte sur le pilotage dynamique d’ensemble de la station à l’aide d’un modèle prédictif de type jumeau numérique. La seconde concerne des pilotes de traitement des micropolluants ; le pilote proposé associe ozonation et charbon actif en grain, avec études technico-économiques et études de conception au niveau avant-projet pour la filière retenue. Le groupement de conception-réalisation prend en charge la conception et l’exploitation des pilotes ainsi que les dossiers réglementaires nécessaires.

L’AMO prépare aussi le marché de maîtrise d’œuvre pour la démolition des installations existantes et assiste le maître d’ouvrage lors de sa passation ; le suivi de l’exécution de ce marché de démolition est exclu. Des prestations complémentaires d’études et d’accompagnement peuvent par ailleurs être commandées selon les besoins.