Travaux d’électricité dans les bâtiments communaux

Le marché porte sur les travaux et fournitures nécessaires au maintien en fonctionnement des bâtiments et à la sécurité des personnes et des biens. Les interventions sont commandées selon les besoins et peuvent concerner des bâtiments ou parties de bâtiments occupés et maintenus en activité.

Les prestations peuvent notamment comprendre :

• l’installation de chantier, les études d’exécution, l’amenée et le repli du matériel, ainsi que les raccordements électriques du bâtiment et des modules ;
• les armoires et coffrets de distribution, dispositifs d’arrêt d’urgence, petit appareillage, circuits de terre et éclairage de secours ;
• le câblage informatique et les interventions sur les installations de courant faible.

À titre d’exemples, le périmètre comprend le remplacement de drivers ou de blocs d’éclairage de secours, la recherche de pannes, le remplacement de câbles et la prolongation de câblage informatique, ainsi que l’alimentation d’un portail. Des moyens d’accès comme une nacelle peuvent être nécessaires selon l’intervention.

Organisation et exécution

Les interventions doivent être planifiées en tenant compte de l’occupation des sites ; le calendrier des travaux est transmis au maître d’ouvrage et les occupants sont prévenus et contactés pour convenir des dates et heures. L’entreprise protège les personnes, les ouvrages et les locaux, limite les nuisances et les dommages, et maintient le chantier propre. Les installations de chantier, percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, reprises, finitions et réglages nécessaires sont à sa charge. Les débris sont évacués régulièrement.

Les matériaux, fournitures et matériels sont présentés au maître d’ouvrage pour choix et agrément avant mise en œuvre. Les matériaux et produits fabriqués doivent disposer d’un avis technique du CSTB ; à défaut, l’entreprise doit justifier leur prise en charge par l’assurance ou souscrire une assurance complémentaire couvrant les intervenants concernés.

Contrôles et livrables

Les essais obligatoires prévus par les cahiers des charges du CSTB ou les avis techniques sont dus par l’entreprise. Des essais complémentaires peuvent être demandés par le maître d’ouvrage pendant ou après les travaux : leur coût revient à l’acheteur s’ils sont satisfaisants, à l’entreprise dans le cas contraire.

Le DOE comprend les plans de positionnement des chemins de câbles, armoires, baies de brassage et équipements terminaux, les schémas de l’installation, les notices et fiches techniques, ainsi que le cahier de test du câblage informatique. La réception ne peut être prononcée et la facture finale validée sans DOE complet.

Les installations doivent respecter les règles de l’art, les DTU et normes applicables, dont les normes NF C 15-100 pour les installations basse tension et NF EN 1838 pour l’éclairage de secours. Les essais et la réception des ouvrages, garanties et plans de recollement sont également prévus.