Réparation et maintenance des réseaux eau et assainissement

Communauté de Communes FOREZ-EST
Voir la source
Date limite
7 août 2026 à 12 h
Localisation
Forez Est (42)
Durée
1 an, renouvelable 3 fois 1 an (durée maximale 4 ans)
Budget
Min: 10 000 € - Max: 400 000 €

Travaux sur réseaux AEP et assainissement

Nature des interventions

  • Réparations, maintenance corrective, travaux programmés et interventions d'urgence sur réseaux d'eau potable (AEP) et réseaux d'assainissement.

Démarches administratives et préparation

  • Prise en charge des DT/DICT, demandes d'autorisations de voirie et arrêtés de stationnement, coordination concessionnaires, constats contradictoires si nécessaire.
  • Fourniture des plans et études d'exécution demandés, visa maître d'ouvrage selon délai contractuel.

Installation et organisation du chantier

  • Mise en place et repli d'installations de chantier (forfait), signalisation permanente (alternat, feux, déviations), plaques de roulage, protections piétons.
  • Maintien des accès riverains et conventions de passage pour emprises privées.

Terrassements et fouilles

  • Réalisation de fouilles/tranchées (méthodes traditionnelles ou aspiration), étaiements/blindages, épuisement, évacuation et traitement des déblais conformément au protocole de traçabilité.
  • Traitement des terrains rocheux avec plus‑values spécifiques après constat.

Fournitures et pose de canalisations et éléments d'ouvrages

  • AEP : fourniture, pose et épreuves de canalisations PE (ex. PE100 PN16, PE100D RD PN16) et fonte ductile ; raccords, collets, robinetterie, manchons.
  • Assainissement : fourniture/pose PVC CR8/CR16, PP, fonte, grès ; regards préfabriqués ou coulés, culottes de raccordement, plaques de recouvrement.
  • Respect des normes et marques requises pour matériaux et organes.

Contrôles, essais et livrables

  • Contrôles de conformité : essais pression, tests bactériologiques, passage caméra, hydrocurage/curage ; reprise aux frais de l'entreprise en cas de non‑conformité.
  • Livrables : récolement géoréférencé (SHP + PDF), dossier photo, rapports d'essais, certificats de conformité matériaux, bordereau de suivi déchets.

Interventions liées à l'amiante

  • Si présence suspectée : prélèvements CATEC, plan de retrait, modes opératoires conformes à la sous‑section amiante, BSDA et filières agréées pour évacuation.

Remblaiement et réfection de surface

  • Remblaiement et compactage selon prescriptions (GNT, graves, etc.), remise en état provisoire puis réfection définitive des voiries et trottoirs (enrobés, bicouches, pavages), reconstitution des talus et semis (30 g/m²).

Modalités d'astreinte et urgences

  • Mobilisation pour intervention d'urgence : délai maximal d'intervention de 3 heures.
  • Tarification : application de majorations pour interventions urgentes ou hors plage horaire selon coefficient du bordereau.

Contraintes techniques particulières

  • Longueur maximale par intervention 20 m ; diamètres maximaux : AEP ≤ 300 mm, assainissement ≤ 600 mm.
  • Traçage préalable obligatoire et maintien du marquage pendant les travaux ; gestion et traçabilité des déchets via protocole dédié.

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Préparez votre réponse

Critères d'évaluation

PondérationCritère

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Marchés similaires

Autres appels d'offres proches encore ouverts.

Posez vos questions sur le marché

Notre IA a lu l'intégralité du DCE et répond à toutes vos questions sur ce marché.