Remplacement de quatre monte-charges

Le marché porte sur la dépose des appareils existants et la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service de quatre nouveaux ascenseurs/monte-charges. Sont également compris les installations de chantier, les adaptations des gaines et baies, les alimentations électriques, les finitions attenantes et les nettoyages. Les dimensions des ouvrages existants sont indicatives et doivent être vérifiées par l'entreprise.

Le chantier se déroule en site occupé : les nuisances doivent être limitées et la continuité d'exploitation des logements assurée selon le phasage retenu. Si une coupure de réseau ou de service est nécessaire, elle ne doit pas dépasser une journée ouvrée.

Dépose, adaptations et raccordements

La dépose comprend le curage des installations, l'enlèvement des machineries, câbles, guides, cages, cabines et portes palières, ainsi que le descellement des fixations et la démolition des socles et massifs non solidaires de la structure. Les trémies doivent être protégées par des garde-corps et platelages.

Les travaux préparatoires comprennent le contrôle et, si nécessaire, la reprise des chaînages, le jointoiement et le calfeutrement des gaines pour garantir leur degré coupe-feu, ainsi que la reprise des seuils, tableaux et linteaux. Les alimentations sont refaites depuis le tableau des services généraux, avec protection différentielle 3P+N 25 A, 300 mA, type B, câblage U1000R02V à âme cuivre et mise à la terre.

Appareils et équipements

Les appareils sont des ascenseurs électriques sans local machinerie, à vitesse nominale de 1,00 m/s, capacité de 10 personnes et desserte de 14 niveaux, du rez-de-chaussée au R+13, sans desserte du sous-sol. Le descriptif demande 825 kg minimum pour la fourniture et la pose, mais indique ensuite une charge nominale de 800 kg minimum dans les caractéristiques générales : ces deux exigences sont à clarifier. Les dimensions des gaines existantes sont données à titre indicatif : environ 2,5 m de largeur, 1,4 m de profondeur, 3,4 m de hauteur au dernier niveau et 1 m de profondeur de cuvette. Les baies palières sont indiquées à environ 1 m de largeur sur 2,09 m de hauteur.

Les appareils comprennent une traction à variation de fréquence, nivelage automatique, portes coulissantes automatiques et manœuvre collective descente à microprocesseur. Les caractéristiques générales imposent une précision d'arrêt de ± 2 mm, une régulation de vitesse à ± 5 % et une accélération réglable de 0,40 à 0,65 m/s². Les portes palières ont une ouverture latérale de 1 m et une hauteur libre de 2 m ; leur ensemble bloc-porte/façade doit présenter une résistance pare-flamme d'une demi-heure, justificatif d'essai à fournir. La spécification générale de cycle mentionne un maximum de 7 secondes pour des portes de 0,80 m, à distinguer de l'ouverture de 1 m prescrite dans la description des ouvrages.

Les cabines comportent notamment un sol carrelé, des finitions inox, une main courante et un miroir sécurit. Les commandes et indications doivent être accessibles, avec inscriptions en relief et en braille, signalisations sonores et visuelles, annonce vocale de l'étage et protection amovible pour déménagement. Sont aussi prévus les asservissements de surcharge et d'inondation en cuvette, les commandes prioritaires pompiers sans arrêt au niveau sinistré, l'évacuation automatique au niveau le plus proche et la téléalarme. La télésurveillance comprend un kit GSM, la transmission des alarmes de personnes bloquées, une réponse par phonie et une intervention des dépanneurs ; l'offre doit être accompagnée d'un contrat d'entretien complet comprenant télésurveillance, carte SIM et abonnement.

Finitions, contrôles et remise des ouvrages

Les finitions comprennent le carrelage en grès cérame 30 × 30 cm, classé UPEC U4 P4 E3 C2, les plinthes, la peinture des tableaux et voussures et la pose de cornières. Le titulaire protège les ouvrages, évacue les gravois et déchets, et nettoie les ascenseurs, cabines et paliers attenants avant pose des sols, avant les opérations préalables à la réception, avant levée des réserves et avant réception.

Les installations sont essayées au fur et à mesure des travaux puis à la réception ; chaque essai fait l'objet d'un constat au maître d'œuvre. Les contrôles portent notamment sur les fixations, guidages, sécurités, accélération et décélération, précision d'arrêt, temps de déplacement, nivelage, manœuvres, dimensions, qualité et conformité réglementaire. Les vérifications incluent le fonctionnement sous charges et surcharges, les commandes et sécurités, ainsi que l'absence de bruit ou vibration de service ; la spécification acoustique fixe 30 dB(A) en pièces principales et 35 dB(A) en cuisines fermées. Les documents de fin de travaux comprennent notamment les certificats de conformité, plans conformes à l'exécution, notices d'entretien et d'utilisation, nomenclature et provenance des matériels, dossier technique et certificat CE.

Les interventions sur matériaux susceptibles de contenir de l'amiante doivent respecter les dispositions réglementaires applicables, avec modes opératoires, mesures de maîtrise des poussières, chantier test et mesures d'empoussièrement par laboratoire accrédité COFRAC. Les déchets concernés sont conditionnés, étiquetés et éliminés conformément à la réglementation ; les travaux liés au plomb comprennent notamment les protections adaptées et le suivi des déchets dangereux.