Maîtrise d'œuvre voirie 2027-2029

Missions générales

• Réalisation des études AVP et PRO : inventaire des voiries concernées, diagnostics, études de conception et études quantitatives.
• Assistance à la passation des contrats de travaux (rédaction des pièces administratives et techniques pour consultation des entreprises et constitution des dossiers de consultation).
• Visa des études d'exécution et vérification des plans et notes techniques fournis par les entreprises.
• Direction de l'exécution des contrats (suivi chantier, ordres de service, levées de réserves) et assistance aux opérations de réception.

Livrables principaux

• Dossiers de consultation complets (règlement, acte d'engagement, cahiers des clauses, DPGF/DQE/BPU) et plans visés.
• Rapports d'études AVP/PRO, pièces écrites et plans d'exécution, bordereaux et détails quantitatifs estimatifs.
• Synthèses et présentations des offres pour instruction et mise en concurrence.

Réunions et suivi

• Organisation et animation de réunions de commission technique, réunions d'attribution, réunions de chantier et de synthèse.
• Suivi régulier de l'avancement, tenue des comptes rendus et traçabilité des ordres de service.

Coordination financière et gestion des décomptes

• Vérification mensuelle des décomptes et établissement du décompte final, contrôle des facturations et relevés d'avancement.
• Gestion des échanges et des validations entre intervenants techniques et entreprises.

Contraintes techniques et obligations

• Coordination sécurité pendant les phases chantier et respect des processus de coordination technique.
• Respect des délais contractuels pour les livrables, application de pénalités en cas de retard sur les remises documentaires.

Modalités de sous-traitance et pièces de remise

• Prise en compte des modalités de sous-traitance sous réserve d'acceptation ; remises en deux exemplaires minimum, formats papier et informatique selon prescriptions.

Assurances, propriété intellectuelle et garanties

• Présentation d'attestations d'assurance professionnelle à jour et garanties couvrant les prestations.
• Modalités relatives aux droits sur les plans et pièces produites et responsabilités techniques liées aux livrables.