Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du réservoir de Puig Joan

Mission de maîtrise d’œuvre portant sur la réhabilitation complète du réservoir de Puig Joan, comprenant les bâches de reprise, le château d’eau et la chambre des vannes, avec maintien de la continuité de service et coordination avec l’exploitant.

L’ouvrage comprend :

• un réservoir sur tour en béton de 1 500 m³ ;
• deux bâches de reprise semi-enterrées en béton de 6 500 m³ chacune ;
• une chambre des vannes en sous-sol et les équipements nécessaires au fonctionnement du site.

Diagnostics et études préparatoires

Le titulaire exploite les diagnostics existants et définit les investigations complémentaires nécessaires. Les désordres identifiés comprennent notamment l’absence ou la dégradation des revêtements d’étanchéité, la faiblesse des essais de traction en surface, les éclats, fissurations et corrosions des dômes en béton armé, l’humidité sous dalle, l’aération insuffisante, la corrosion de certaines canalisations et l’absence d’étanchéité extérieure.

Les études peuvent comprendre :

• la modélisation hydraulique des conditions de distribution pendant l’isolement du château d’eau ;
• un diagnostic génie civil complémentaire de la cuve du château d’eau ;
• une expertise de la structure des ouvrages et le suivi d’éventuels déplacements ;
• un diagnostic non intrusif des canalisations de la chambre des vannes ;
• des relevés de température de l’eau ;
• l’analyse en laboratoire de l’isolant du dôme ;
• des essais d’adhérence pour définir les revêtements d’étanchéité adaptés ;
• une caméra thermique en façade si nécessaire ;
• toute investigation complémentaire nécessaire à la définition des travaux.

Le titulaire rédige ou suit les cahiers des charges des investigations, interprète les résultats et assiste le maître d’ouvrage pour les consultations annexes, notamment le CSPS et les contrôles externes éventuels.

Conception et préparation des travaux

La mission comprend les études AVP, PRO, ACT, VISA, DET, OPC et AOR. L’AVP doit confirmer la faisabilité, comparer les méthodes et matériaux de réhabilitation, définir les travaux d’étanchéité intérieure et extérieure, les réparations de tuyauteries, l’aération, l’isolation thermique, les accès, trappes, traversées de parois et équipements connexes.

Le titulaire étudie le phasage des travaux, la mise en service, la continuité d’alimentation en eau potable, les contraintes d’accès, de circulation, de sécurité, de nuisances et d’exploitation. Il prend également en compte la sécurisation des sites stratégiques, l’insertion paysagère et la coordination éventuelle avec les antennistes.

Les études PRO précisent les solutions techniques, dimensions, implantations, caractéristiques des ouvrages et équipements, conditions de mise en œuvre, métrés, plans et coupes. Elles comprennent notamment des plans détaillés au 1/200e ou à une échelle mieux adaptée, une estimation détaillée par ouvrage et article, un calendrier prévisionnel, un plan de phasage et des documents directement exploitables sous Excel.

Consultation et exécution des travaux

L’ACT comprend la préparation du DCE, des pièces administratives et techniques, du CCTP, des cadres de prix, des DQE ou DPGF, du calendrier prévisionnel, des pièces graphiques et du dossier de déclaration de travaux. Le titulaire analyse les candidatures, les offres, les variantes éventuelles, les sous-traitants et les chiffrages, puis établit le rapport d’analyse et assiste le maître d’ouvrage pour la mise au point des marchés.

Le VISA vérifie la conformité des études d’exécution des entreprises avant tout commencement d’exécution. La DET comprend la direction du chantier, les ordres de service, procès-verbaux, constats contradictoires, réunions, contrôle du PAQ, suivi des contrôles externes, vérification des travaux, décomptes mensuels et décompte final, avenants, travaux supplémentaires, sous-traitants et réclamations.

Le chantier fait l’objet d’au moins une réunion hebdomadaire. Les comptes rendus retracent notamment l’avancement, le planning, les intempéries, les contrôles, la sécurité, les décisions et les actions à mener. Un journal de chantier est tenu quotidiennement et remis au maître d’ouvrage en fin de chantier. Le titulaire assure une présence significative à proximité immédiate du chantier avec un responsable travaux, un remplaçant et les compétences adaptées aux phases d’intervention.

L’OPC couvre l’ordonnancement des études et travaux, l’identification du chemin critique, la coordination des intervenants, le suivi des effectifs et moyens, le recalage des plannings, la gestion des retards, les réunions interentreprises, les opérations préalables à la réception et la levée des réserves.

Réception, garantie et dossiers finaux

L’AOR comprend les opérations préalables à la réception, les visites détaillées, les essais de réception, la vérification des épreuves, analyses et essais imposés, les procès-verbaux et les notices de fonctionnement et d’entretien.

Pendant la garantie de parfait achèvement, le titulaire constate les désordres, dirige les reprises, contrôle la levée des réserves, organise une visite de fin de garantie au plus tard deux mois avant son terme et invite les entreprises à remédier aux défauts dans un délai maximal de 30 jours lorsque cela est requis.

Le DOE regroupe les documents vérifiés dans six sous-dossiers : organisation générale, autorisations administratives, structures, technique, sécurité et utilisation-exploitation-maintenance. Il comprend notamment les plans conformes à l’exécution, notices, consignes d’exploitation, PAQ finalisé, pièces de rechange, plans et notes de calcul, éléments du DIUO et DUEM.

Tranche optionnelle à bons de commande

La tranche optionnelle fournit des personnels qualifiés pour des études techniques, dossiers réglementaires, investigations ou missions complémentaires nécessaires au programme et non incluses dans la mission de base. Chaque bon de commande précise la mission, le rendu attendu, les vacations en journées ou demi-journées et le délai d’exécution ; le démarrage ne peut excéder une semaine. Le plafond de commandes est de 40 000 € HT sur la durée du marché.