Maîtrise d'œuvre pour mise en sécurité et réparations de ponts Bowstring

Phases et missions attendues

• AVP : définition des solutions techniques, études préliminaires et estimation des coûts prévisionnels.
• PRO : études de projet détaillées, relevés métrés et plans d'exécution, phasage des travaux, définition des spécifications techniques.
• ACT : assistance à la passation des marchés de travaux (rédaction pièces de consultation, analyse des offres, assistance à l'attribution).
• VISA : contrôle de la conformité des plans d'exécution et visa des études d'entrepreneurs.
• DET : direction et contrôle technique de l'exécution des travaux, surveillance chantier, émission d'ordres de service, vérification des décomptes.
• AOR : assistance lors des opérations de réception et gestion de la période de parfait achèvement.
• OPC : ordonnancement, pilotage et coordination des interventions et phasage chantier.

Organisation et livrables

• Produits d'étude et livrables à chaque phase (rapports AVP/PRO, dossiers de consultation, plans d'exécution visa, comptes rendus de réunions, PV de réception, dossiers de clôture).
• Tenue et animation des réunions de chantier, émissions d'ordres de service, vérification et instruction des mémoires en réclamation.
• Suivi spécifique par tranche :
  • Tranche ferme (TF) : études des travaux sur les deux ouvrages, lancement du marché de travaux et suivi des travaux d'un ouvrage jusqu'à la mission ACT.
  • Tranche optionnelle (TO001) : suivi des travaux du second ouvrage et poursuite des missions de maîtrise d'œuvre de la mission VISA à AOR.

Aspects contractuels opérationnels

• Planification des livrables et nombre d'exemplaires par phase, gestion des délais d'exécution contractuels et application des pénalités prévues en cas de retard.
• Gestion administrative des travaux : vérifications des décomptes, arrêt et achèvement de missions selon les décisions de l'ordonnateur.