Maîtrise d’œuvre d’une déchèterie nouvelle génération

La mission couvre la conception et le suivi de la réalisation de l’opération, de l’APS à l’assistance pendant la garantie de parfait achèvement. La phase esquisse (ESQ), réalisée lors de la consultation, est exclue du périmètre contractuel. Les missions complémentaires expressément confiées sont l’OPC et l’appui à la constitution du dossier ICPE.

Études, autorisations et consultation des travaux

• En APS, vérifier la faisabilité et comparer deux scénarios : analyser et chiffrer l’esquisse du maître d’ouvrage, puis élaborer et chiffrer une proposition alternative. Présenter leurs caractéristiques, contraintes, coûts, avantages et inconvénients, avec une recommandation argumentée ; la suite des études dépend de la validation du scénario retenu.
• En APD, préciser surfaces, volumes, plans, coupes, façades, matériaux, équipements et dispositifs de sécurité et d’environnement ; établir l’estimation définitive des travaux par lots et constituer les dossiers de permis de construire et autres autorisations. Assister le maître d’ouvrage pendant leur instruction.
• En PRO, définir la conception détaillée des ouvrages et réseaux, leurs dimensions, implantations et performances, optimiser coût global et maintenance, puis produire le DCE des travaux : CCTP par lot, plans, DPGF, bordereaux et pièces complémentaires.
• En ACT, préparer la consultation, analyser candidatures et offres, rédiger les rapports, assister aux commissions et mettre au point les marchés de travaux.

Conception fonctionnelle et technique
Le programme vise une installation évolutive, conçue pour 23 flux, 8 000 visites et 1 100 tonnes par an (estimations à vérifier par le maître d’œuvre), avec un fonctionnement mixte à plat et à quais. Il prévoit la séparation des circulations des usagers et des véhicules d’exploitation, le sens unique pour les usagers, une sortie rapide en cas d’accès refusé, des cheminements piétons sécurisés, des aires de manœuvre pour poids lourds et une visibilité étendue depuis le poste de gardiennage.

Les équipements de stockage indicatifs comprennent six bennes à quai de 30 m³ (tout-venant, bois, métaux, cartons et mobilier) et deux de 15 m³ (gravats et plâtre), une alvéole de 400 m² pour les déchets verts, ainsi que des stockages spécifiques : deux fûts de 200 L pour piles et accumulateurs, caissons pour lampes, bacs ou caisses-palettes, et locaux dédiés notamment aux DEEE, DDS et au réemploi. Deux bennes de relais sont prévues. Le programme demande 22 postes de stationnement/déchargement, dimensionnés pour les véhicules avec remorque, dont quatre pour les déchets verts et deux chacun pour les autres postes décrits.

La conception inclut le bâtiment modulaire pérenne de gardiennage, accessible aux secours et aux personnes à mobilité réduite, avec locaux techniques, sanitaires, douches, coin repas, ventilation, détection de fumée, téléphone et internet. Elle couvre aussi les voiries lourdes de la zone exploitant et légères de la zone de dépose, clôtures et portails, contrôle d’accès automatisé par lecture de plaques (fourniture, installation et mise en service), signalétique, réseaux, éclairage, alarme et dispositions de vidéoprotection. Pour cette dernière, il est demandé de prévoir les fourreaux et connectiques et de définir les spécifications des équipements.

Les études intègrent les contraintes de sol et de réseaux, les raccordements, la gestion des eaux et les prescriptions ICPE, urbanistiques, d’accessibilité et de sécurité incendie. Le titulaire constitue et rédige le dossier ICPE ; le dépôt relève du maître d’ouvrage. Les missions CSPS et contrôle technique sont assurées par des prestataires indépendants désignés par le maître d’ouvrage ; le maître d’œuvre coordonne leur intervention et prend en compte leurs avis.

Travaux, coordination et réception
EXE/VISA comprend soit la production des études d’exécution par le maître d’œuvre, soit la vérification et le visa des études des entreprises. DET assure le suivi technique, administratif et financier, le contrôle des matériaux et ouvrages, les comptes rendus, ordres de service, acomptes et alertes sur les coûts. OPC planifie et coordonne les études et travaux jusqu’à la levée des réserves, avec planning général, suivi des retards et documents de coordination. AOR comprend les opérations préalables à la réception, les procès-verbaux, le suivi des réserves et désordres, le DOE et l’assistance à la mise en service.

Le chantier est plafonné à 10 mois dans le programme ; les déchetteries existantes restent ouvertes pendant les travaux. Le suivi comprend notamment les réunions hebdomadaires, essais et contrôles des matériaux et contrôles en usine, ainsi que la coordination des intervenants. Le découpage des travaux est allotis : le PFED donne à titre indicatif un minimum de sept lots, tandis que le CCAP estime au minimum huit lots.