Fiabilisation d'organes hydromécaniques

Phases principales

AVP (avant-projet) — études d'avant-projet et définition technique.
PRO (projet) — études de projet détaillées.
DCE — constitution du dossier de consultation des entreprises.
ACT — assistance pour la passation du contrat de travaux.
VISA — examen et visa des plans d'exécution et conformité des documents techniques.
DET — direction de l'exécution des travaux et suivi chantier.
AOR — assistance aux opérations de réception et garantie de parfait achèvement.

Missions complémentaires

MC1 : investigations complémentaires (rédaction des cahiers des charges des investigations, avis et analyse des rendus d'investigations).
MC2 : porter à connaissance des autorités compétentes (DDT/DREAL) et protocole de vidange partielle.

Livrables et délais opérationnels

Délai et jalons précisés par livrable : AVP (2 mois), PRO (2 mois), DCE (1 mois), VISA (1 semaine), DOE (1 mois).
MC1 : cahier des charges investigations (2 semaines) et avis sur rendus (2 semaines).
MC2 : rapport de porter à connaissance (2 semaines).

Organisation du suivi et contrôle

Réunions de chantier hebdomadaires.
Émission et gestion des ordres de service selon procédures formalisées.
Vérification mensuelle des projets de décompte des entreprises et vérification finale.
Instruction des mémoires en réclamation : délai de traitement 25 jours.
Procédures formalisées pour arrêt/achèvement de l'exécution.

Aspects contractuels et conformité

Cession des droits de propriété intellectuelle des résultats au pouvoir adjudicateur.
Exigence d'attestations d'assurance avant démarrage des prestations.
Pénalités prévues en cas de retard ou défaillance des livrables.
Intégration d'exigences de développement durable dans les prestations et livrables.

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Posez vos questions sur le marché