Entretien des espaces verts

L’accord-cadre couvre les interventions d’entretien prescrites par bons de commande, sur des terrains plats ou pentus (pente supérieure à 30 %), y compris les accotements, fossés, talus, haies, friches et sites naturels. Les prestations comprennent l’installation et le repli du chantier, la mise en sécurité, le nettoyage et la remise en état. Le titulaire doit pouvoir conduire plusieurs chantiers simultanément. Une visite préalable de chaque chantier est organisée en exécution ; le devis est établi sur la base du BPU sous 48 h. Des photos avant/après, prises au même endroit et sous le même angle, sont transmises au service. Une fiche de suivi est remise par courriel dans la semaine suivant chaque intervention.

Fauchage et interventions sur végétation

• Gyrobroyage fin : gyrobroyeur à cuillère à axe horizontal, vitesse maximale de 6 km/h, végétaux jusqu’à 8 cm de diamètre à la base et portée de coupe minimale de 5 m pour les talus. La hauteur de coupe ne dépasse pas 10 cm, avec 6 à 8 cm préférés. Finitions portatives prévues le long des clôtures, obstacles, mobiliers et végétaux conservés. Le CCTP annonce 1 à 3 passages par an ; le DENC indique 1 à 5 passages pour les formes planes, à titre estimatif non contractuel.
• Gyrobroyage forestier : friches, zones boisées, canniers, ouvertures de cheminements et drains ; coupe d’herbes, ronces, canniers, taillis et arbres jusqu’à 10 cm de diamètre. Les produits sont broyés et épandus sur place ; la coupe finale ne dépasse pas 10 cm. Fréquence annoncée : 1 à 2 passages par an. Dans les zones à enjeu hydraulique, enlèvement et recyclage des résidus dans les ouvrages, caniveaux, cuvettes, buses et vannes.
• Fauchage mécanique : faucheuse rotative portée à axes verticaux, largeur de coupe de 2 à 4 m, 4 à 8 disques et puissance d’environ 15 kW par mètre de largeur (20 ch/m). Vitesse maximale de 12 km/h, hauteur de coupe maximale de 10 cm et dispositif de protection de la faune en bout de faucheuse. Variante sans export ou avec ramassage, évacuation et traitement ; 1 à 2 passages par an.
• Débroussaillage manuel : débroussailleuse à fil, disque, lame ou réciprocateur, notamment sur les zones non accessibles aux véhicules motorisés, avec accord du maître d’ouvrage. Ramassage des déchets de coupe selon la prestation ; nettoyage des projections sur le mobilier. Fréquence annoncée : 1 à 3 passages par an.
• Taille au lamier à scie : haies, buissons, orées de bois et branches gênant les voies ou cheminements. Lamier à quatre disques circulaires, coupe des éléments de moins de 15 cm sur une face et de 0 à 5 m de hauteur ; largeur indiquée de 1–2 à 3–4 m et vitesse d’avancement de 1 à 2,5 km/h. Tracteur équipé d’une cage de protection contre les chutes de branches. Prestations avec ou sans ramassage ; évacuation et traitement des déchets à la charge du titulaire, sauf instruction contraire.

Pour les plantes invasives, notamment la renouée du Japon, le raisin d’Amérique et l’ambroisie, faucher et broyer finement à plusieurs reprises pendant la période végétative, au moment propice à leur affaiblissement, généralement avant 50 cm ou avant la montée en graines. Traiter d’abord les zones non colonisées, puis les foyers lors d’un second passage ; nettoyer les engins avant de quitter le site. Conserver les ronces et orties situées à proximité immédiate des foyers invasifs lorsqu’elles peuvent les concurrencer.

Surfaces minérales et stabilisées

Le binage manuel ou mécanique sectionne ou extrait les adventices sans endommager les végétaux cultivés, avec ameublissement du sol sur environ 2 à 5 cm. Les déchets sont rassemblés et évacués ; l’objectif est l’absence visible d’adventices, sans dommage aux plantes, massifs, paillages ou bordures.

Le désherbage mécanique peut recourir au brossage rotatif, au réciprocateur, au City Cut, au cultivion ou à la débroussailleuse à fil. Il doit préserver revêtements et plantations, limiter les projections et laisser les surfaces propres, sans résidus. Sur surfaces sablées, stabilisées ou en terre, le hersage se fait soit avec un porte-outil de 0,7 à 0,9 m, soit avec un tracteur et outil de 1,20 à 1,60 m ; profondeur moyenne de travail de 2 à 4 cm. Intervenir par temps sec, sur sol ressuyé, sans créer d’ornières ni déformer le profil.

La tonte des surfaces stabilisées ou engazonnées s’effectue au tracteur équipé d’un tablier mulching de 1,20 à 1,60 m. La hauteur de coupe est généralement de 5 à 8 cm ; l’herbe est broyée finement et répartie uniformément, sans andains ni amas. Pour les prestations de surfaces minérales, l’équipe prévue est de 3 personnes avec le matériel nécessaire pour 8 heures de prestation. Les fréquences sont adaptées à la repousse, aux conditions et au planning du maître d’ouvrage ; des passages complémentaires peuvent être demandés.

Organisation, sécurité et remise en état

Les horaires d’intervention sont du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h, hors jours fériés. Le titulaire signale par courriel son intervention 48 h avant le début et informe le service au démarrage et à la fin du chantier. Il respecte le calendrier convenu, assiste aux réunions de coordination, rend compte de l’avancement et participe à une réunion de fin de chantier avec contrôle de la bonne exécution. Les déchets et résidus ne peuvent rester sur place au-delà de la journée d’intervention, sauf accord exceptionnel.

Le titulaire assure le balisage et la signalisation temporaire, les démarches et autorisations de voirie et, lorsque requis, les déclarations préalables auprès des concessionnaires. Il ne commence pas les travaux sans les arrêtés municipaux temporaires nécessaires pour la circulation et le stationnement. Les dommages aux voies, réseaux et ouvrages sont réparés à ses frais. Les engins restent dans les zones nécessaires, les circulations vers les locaux d’exploitation et les sites ouverts au public demeurent libres ; aux abords de l’étang du Bolmon, les zones d’intervention sont délimitées et préalablement reconnues avec le pouvoir adjudicateur.