Accessibilité des ERP communaux
Mission de maîtrise d'œuvre pour Ad'AP et travaux d'accessibilité
Objet de la mission
- Réalisation du bilan, actualisation et finalisation de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) des établissements recevant du public.
Phases d'études
- Réalisation des phases d'avant-projet (AVP), projet (PRO) et dossier de consultation (DCE) : études diagnostiques accessibilité, propositions techniques, plans et pièces écrites, chiffrages indicatifs.
- Transmission des documents d'études, prise en compte des observations, corrections et approbation des dossiers d'études.
Phases d'exécution / travaux
- Préparation et assistance à la passation des marchés de travaux (rédaction/contrôle des pièces, vérification des offres techniques si demandé).
- Suivi technique des travaux : vérification des plans d'exécution, contrôle qualité des prestations, émission d'ordres de service, tenue du journal de chantier.
- Vérification et validation des décomptes mensuels et du décompte final, suivi du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et réception des travaux.
Coordination, sécurité et suivi
- Coordination SPS pendant les études et l'exécution, mise en place et suivi du plan de sécurité et protection de la santé.
- Présence sur site avec réunions de chantier régulières et comptes-rendus écrits.
Aspects contractuels et administratifs
- Rédaction/tenue des rapports et comptes-rendus d'avancement, gestion des demandes d'acomptes et facturation dématérialisée.
- Application des règles relatives aux pénalités de retard, aux assurances professionnelles et aux garanties liées aux travaux.
Livrables attendus
- Dossiers d'études (AVP/PRO/DCE), rapports de synthèse, bordereaux et plans corrigés, journaux de chantier, comptes-rendus de réunions, DOE et décomptes finaux.
Tous les détails du marché
Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc
Préparez votre réponse
Critères d'évaluation
| Pondération | Critère |
|---|---|
Tous les détails du marché
Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc
Visite de site
Date(s)
Non précisé
Lieu
Non précisé
Modalités
Aucun rendez‑vous préalable formel indiqué pour la visite de candidature. Pendant la phase d'exécution, réunions de chantier prévues toutes les deux semaines environ; tenue d'un journal de chantier par le maître d'œuvre; comptes-rendus diffusés et archivés. Accès libre au dossier de consultation pour information préalable.
Marchés similaires
Autres appels d'offres proches encore ouverts.
Posez vos questions sur le marché
Notre IA a lu l'intégralité du DCE et répond à toutes vos questions sur ce marché.