Travaux de création de cours de promenade et de cellules d'isolement
Fiche synthétique du marchés public. Analyse détaillée et points essentiels du DCE.
Détails des prestations techniques demandées
Le marché de travaux est décomposé en six lots, chacun ayant des spécificités techniques :
- Démolition Maçonnerie
Création de cours de promenade du Quartier Disciplinaire et création d'un Quartier d'Isolement à la Maison d'Arrêt de Grenoble - Varces.
-
Étanchéité - Couverture
Création de cours de promenade du Quartier Disciplinaire et création d'un Quartier d'Isolement à la Maison d'Arrêt de Grenoble - Varces. -
Menuiseries Métalliques - Serrurerie
Opération de création de cours de promenade et d'un Quartier d'Isolement. -
Menuiseries Intérieures - Mobilier - Peinture - Revêtement de Sol - Nettoyage
Opération de création de cours de promenade et d'un Quartier d'Isolement. -
Chauffage - Ventilation - Plomberie Sanitaire
Opération de création de cours de promenade et d'un Quartier d'Isolement. -
Électricité
Opération de création de cours de promenade.
Conditions d'exécution des prestations
- Délai global d'exécution : 12 mois pour chaque lot, avec une période de préparation de 2 mois.
- Sécurité et santé : Le titulaire doit établir un plan de sécurité et de protection de la santé, et respecter les normes en vigueur.
- Gestion des déchets : Le titulaire est responsable de la gestion des déchets générés par les travaux.
Pénalités et Assurances
- Pénalités de retard : 1,00/3000 par jour de retard, avec un plafond de 10% du montant du marché.
- Assurances : Le titulaire doit justifier d'assurances couvrant la responsabilité civile, la garantie décennale, et la garantie biennale de bon fonctionnement.
Voir tous les détails
Cahier des charges, budget, contacts...
Préparez votre réponse
Critères d'évaluation
| Pondération | Critère |
|---|---|
Voir tous les détails
Cahier des charges, budget, contacts...
Visite de site
Date(s)
Semaine 42 ou 43, à planifier 72h avant la visite.
Lieu
Non précisé
Contact
Guillaume Viennot
Modalités
Pour visiter le site, il est nécessaire de prendre rendez-vous avec la maîtrise d'ouvrage. Les demandes doivent être adressées par mail au pilote de l'opération. Il est obligatoire de fournir les pièces d'identité des personnes participant à la visite.
Instao centralise et enrichit les appels d'offres publics : synthèses claires, lots, critères et documents — alertes personnalisées pour candidater plus vite.
Préparez votre réponse avec notre IA experte du marché