Traitement des eaux usées et eaux vannes

Réalisation, fourniture, installation et mise en service de filières compactes de traitement biologique aérobie à culture fixée : l’une pour les eaux usées sanitaires, l’autre pour les eaux de cuisine. Les systèmes doivent s’intégrer aux volumes existants sans modification structurelle du Fort, fonctionner automatiquement et supporter les variations saisonnières, les arrêts prolongés et les redémarrages.

Dimensionnement et équipements

• Sanitaires : charge de référence de 31 EH, débit de 4,65 m³/j, charge organique de 1,86 kg DBO5/j ; capacité minimale recherchée de 40 EH et capacité hydraulique de 6,0 m³/j. La filière prévue est de type MarineFAST LX12-M ou équivalent, avec quatre cuves à média biologique modulaire, stockage interne des boues, pompage duplex service/secours et équipements d’automatisation, d’alarme et de sécurité.
• Cuisine : charge de référence de 30 EH, débit de 4,50 m³/j et charge organique équivalente de 1,80 kg DBO5/j. La filière prévue est de type MarineFAST LX9-M ou équivalent, avec trois cuves à média, adaptation du bac à graisse existant, panier amont démontable, poste de relevage de 500 L doté de deux pompes en duplex, alimentation régulée et traitement biologique adapté aux graisses résiduelles.

Les pompes de la filière sanitaire doivent pouvoir assurer seules le débit nominal. La solution cuisine comprend notamment une alarme de niveau haut et l’alternance automatique des pompes. Les deux systèmes incluent les équipements nécessaires au fonctionnement automatique.

Implantation, raccordements et contraintes de site

Les installations doivent être modulaires et livrables en éléments séparés pour passer par les accès existants. Les modules principaux recherchés sont de l’ordre de 1,125 × 0,925 × 1,775 m ; leur largeur doit rester de l’ordre de 1 m maximum et leur hauteur de l’ordre de 1,80 m maximum. Le candidat précise les dimensions, masses à vide et conditions de levage et de manutention. La solution cuisine doit pouvoir se répartir sous et devant l’escalier, avec des équipements électromécaniques déportables si nécessaire.

Sont compris les raccords, tuyauteries, réhausses, câblages et consommables nécessaires, ainsi que le montage, les paramétrages, réglages, calibrations, raccordements, essais hydrauliques et mise en service. Les travaux comprennent la ventilation primaire de la filière sanitaire, les raccordements aux réseaux existants et les coupures nécessaires ; la coupure des sanitaires doit être limitée au maximum et un bypass au rejet est préconisé. Les tranchées et modifications structurelles du bâti classé sont hors du lot traitement des eaux. L’alimentation électrique principale et l’éclairage des zones techniques relèvent du lot électricité ; les installations électriques nécessaires aux équipements du présent lot sont à la charge de l’entreprise.

Les équipements sont acheminés par voie maritime depuis le port de Fouras, le transport étant à intégrer à l’offre et mis à disposition par le Département ; le transporteur imposé est Le Scaphandre.

Traitement, exploitation et livrables

La désinfection finale par acide peracétique (PAA) est impérative ; le chlore est exclu. La fourniture comprend une pompe doseuse, le réglage, un volume de contact adapté, un point de prélèvement, un moyen de contrôle du résiduel et les automatismes associés. Un kit de test du PAA et l’approvisionnement initial en PAA sont prévus. Les installations doivent atteindre les performances épuratoires réglementaires et assurer un abattement microbiologique élevé avant rejet ; le rejet des eaux traitées est prévu dans les eaux superficielles de l’océan (Pertuis Charentais).

Le stockage interne des boues, l’air-scour, les vidanges basses, les vannes d’isolement et un raccord d’extraction vers une cuve mobile doivent permettre une gestion saisonnière, sans extraction quotidienne ou hebdomadaire. La conception prévoit l’isolement des équipements principaux, l’accès aux organes de maintenance, la détection des anomalies et des alarmes visibles localement ; les équipements doivent rester remplaçables et les pièces de rechange disponibles.

L’entreprise réalise les études d’exécution et notes de calcul, fournit les fiches techniques, dimensions et poids des modules, schémas, puissance installée, descriptif de maintenance, procédure d’arrêt et de redémarrage saisonnier et certificat ou rapport de performance de la technologie. Elle remet les plans d’exécution pour approbation et, en fin de chantier, un DOE comprenant notamment plans de récolement, plans d’implantation, notices d’utilisation et d’entretien, fiches d’autocontrôle, documents techniques et réglages initiaux. Les essais normalisés et de fonctionnement donnent lieu à un procès-verbal transmis au bureau de contrôle en deux exemplaires ; le dossier final comprend aussi les rapports de mise en service et le DIUO. Une garantie biennale après réception et levée des réserves couvre pièces, main-d’œuvre et déplacements pour les éléments défectueux, sous les exclusions prévues au cahier des charges.

Le délai contractuel prévoit 6 mois, dont 1 mois de préparation. Les travaux doivent impérativement s’achever fin septembre 2027 ; en cas de dépassement, l’accès au Fort est annoncé comme indisponible entre début octobre 2027 et juillet 2028 environ, selon les conditions météorologiques et les tournages, et les pénalités de retard continuent de courir.