Prestations de services d'assurances construction pour la construction d'un ALSH

Garanties Demandées

• Dommages à l’ouvrage : Couverture de tous dommages subis par l’ouvrage avant réception, y compris ceux dus à des catastrophes naturelles. Les garanties sont prolongées jusqu'à la levée des réserves.
• Dommages immatériels / Pertes financières : Indemnisation des pertes financières dues à des retards dans l'exécution des travaux consécutifs à un sinistre garanti, incluant loyers non perçus et coûts supplémentaires pour la reconstruction.
• Responsabilité Maître d’Ouvrage : Couverture des conséquences pécuniaires de la responsabilité du souscripteur pour tout dommage reconnu.
• Arrêt de chantier : Maintien des garanties en cas d'arrêt de chantier de moins de 6 mois, avec prorogation de la durée des garanties.

Extension de Garanties

• Couverture des honoraires d’expert, des travaux de toute nature, et des frais supplémentaires liés aux dommages.
• Garanties étendues aux refoulements d’égouts et aux dommages causés par pollution ou contamination.
• Protection contre les sinistres imminents et les frais de prévention.