Remplacement de câbles haute tension 15 kV sur instao.fr

Périmètre de la mission

Analyse et définition du périmètre d'intervention sur les deux câbles 15 kV (parties enterrées et parties difficiles d'accès), identification des dévoiements nécessaires et des cheminements (caniveaux enterrés et poses aériennes intérieures).

Phase études (AVP / PRO / DCE / ACT)

AVP : définir diagnostics complémentaires à réaliser, lister les équipements nécessaires, proposer variantes techniques, estimer coûts d'investissement/exploitation/maintenance et durées prévisionnelles.
PRO : implanter et dimensionner les équipements, préciser cheminements définitifs des câbles, réaliser avant-métré et estimation coûts par corps d'état, établir planning global.
DCE : rédiger et compiler l'ensemble des pièces techniques nécessaires à la consultation des entreprises (cahiers des charges, pièces graphiques, spécifications techniques).
ACT : assister à la sélection des entreprises, analyser candidatures et offres, préparer les mises au point contractuelles.

Phase travaux (si affermie)

Visa et contrôle des études d'exécution remises par les entreprises.
Direction et suivi d'exécution des travaux : organisation et animation des réunions de chantier (au minimum une réunion hebdomadaire pendant la durée des travaux), rédaction et diffusion des comptes‑rendus.
Contrôle qualité des travaux, suivi des réserves, préparation et suivi des opérations préalables à la réception, validation des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE).

Garantie de Parfait Achèvement (si affermie)

Tenue d'un registre des désordres, relances et vérification de la levée des réserves durant la période de parfait achèvement.

Contraintes d'exécution et sécurité

Travaux en site occupé : gestion du milieu occupé et mise en place de dispositifs de sécurité et d'accès (badges à droits limités, procédure d'accès spécifique).
Raccordements électriques à réaliser pendant la période de fermeture estivale habituelle (opérations de coupure et de raccordement à organiser et planifier).
Respect strict des consignes générales de sécurité et environnementales fournies ; toute non-conformité pouvant porter à sanctions contractuelles.
Horaires de fonctionnement spécifiques à respecter (plages horaires de chantier et de circulation interne à l'établissement à appliquer).
Sous-traitance autorisée sous réserve d'acceptation préalable ; titulaire responsable des actes délégués.

Modalités de pilotage et communication

Nomination d'un interlocuteur unique disposant des pouvoirs de décision et présent durant l'opération.
Réunions hebdomadaires en phase travaux ; comptes-rendus et plannings mis à jour transmis dans les 48 heures suivant chaque réunion.
Obligation d'information continue et d'alerte sur toute difficulté susceptible d'affecter les délais ou la sécurité.

Livrables et formats

Fourniture de tous les livrables en 2 exemplaires papier et 1 exemplaire électronique (documents en français).
Documents attendus : comptes-rendus de réunion, plannings actualisés sous 48 h, DOE, pièces du DCE, pièces d'ACT (analyses de candidatures et offres), DPGF signée et version Excel, CV et organigramme des équipes, méthodologie d'exécution incluant la gestion du milieu occupé et mesures de réduction d'impact carbone.

Assurances et garanties

Production et renouvellement annuel des justificatifs d'assurance responsabilité civile et assurance décennale ; fournir attestations des fournisseurs/importateurs d'équipements si applicable.

Pénalités et obligations contractuelles

Sanctions contractuelles prévues en cas d'absences ou de retard de livrables et autres manquements (application de pénalités et plafonds prévus au contrat).

Voir tous les détails

Cahier des charges, budget, contacts...

Remplacement de câbles haute tension 15 kV