Remise en état plomberie, carrelage et faïence des logements et parties communes

Nature générale des travaux

Travaux d'entretien courant et de remise en état en plomberie, carrelage et faïence pour logements et parties communes.
Réalisation d'ouvrages neufs et de remplacements, réglages, essais et remise en état après intervention.

Plomberie

Fourniture et pose de réseaux d'alimentation et d'évacuation (rigide et/ou PER) : percements, dispositifs de fixation, étiquetage, raccordements et scellements.
Remplacement complet de WC (y compris abattant, réservoir, mécanisme), WC PMR, cuvettes, baignoires, façades et retours de baignoire, lavabos, éviers, meubles sous-évier, siphons, alimentations et évacuations machine à laver, robinetterie et mitigeurs, barres d'appui PMR.
Recherche et traitement de fuites, réglages et mise au point des installations, maintien en fonctionnement des appareils pendant les travaux, démonstrations d'utilisation aux occupants.
Vérification et remise en état d'installations gaz et équipements associés (robinetterie, chaudières, chauffe-bains) lorsque concernés.
Conformité aux DTU et normes de plomberie applicables (ex. DTU 60.x) et aux règles de sécurité spécifiques au gaz.

Carrelage et faïence

Dépose et repose de revêtements muraux et de sols, préparation des supports (rebouchage, ragréage, reprises de surface), fourniture et pose de faïence et carrelage avec colles adaptées.
Pose de joints, nettoyage post-travaux, reprise de seuils et réglage des portées (ex. seuil bombé, 3 cm), et remise en état des éléments annexes fixés.
Application des DTU et normes relatives aux revêtements (ex. DTU 52.x, 52.1/52.2 selon nature des ouvrages).

Gaz et équipements thermiques

Contrôles de mise en pression, repérage et correction de défauts, fourniture et pose de robinetterie gaz, chaudières à condensation et chauffe-bain.
Délivrance de certificats QUALIGAZ lorsque requis et respect du cadre réglementaire applicable.

Amiante, plomb et gestion des déchets

Réalisation des travaux en conformité avec les prescriptions de la sous-section 4 du Code du travail pour les opérations susceptibles d'exposer à l'amiante : modes opératoires validés, procédures de décontamination.
Gestion des déchets dangereux et amiantés avec traçabilité (BSDA, trackdéchets) et organisation SOGED (schéma d'organisation et de gestion des déchets) incluant filières de valorisation et possibilité de réemploi.
Reporting annuel des actions de réemploi et des filières utilisées.

Organisation, sécurité et sous-traitance

Identification et habilitation du personnel (cartes d'identification professionnelle/badges), tenue de chantiers, procédures d'accès aux locaux occupés et information des occupants.
Gestion administrative de la sous-traitance (agréments, garanties, paiements), coordination et réunions de chantier (réunion de lancement, réunions périodiques et exceptionnelles).
Obligation de respect des règles d'hygiène et de sécurité, consignation des modes opératoires et traçabilité des interventions.

Astreinte, pénalités et obligations contractuelles

Astreinte organisée (forfait 2 heures et rémunération des heures supplémentaires) et modalités de rendez-vous avec les occupants.
Pénalités prévues en cas de retard, non-respect des rendez-vous ou manquement aux obligations contractuelles.

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Marchés similaires