Réhabilitation du réservoir d'eau potable

Communauté de Communes Bugey Sud
Voir la source
Date limite
21 août 2026 à 10 h
Localisation
Virieu le Grand (01)
Durée
10 mois (01/09/2026 - 01/07/2027)
Budget
Non précisé

Descriptif des prestations techniques

Traitement des coupoles et parements

  • Mise en place d'échafaudage et accès sécurisé.
  • Sondage, piquage, dépose des enduits, contrôle des armatures, passeivation et traitement anticorrosion des fers.
  • Reconstitution des parements, remaniement des armatures, application de mortier fibré et finitions.
  • Gestion des déchets, contrôle des poussières et mesures de sécurité chantier.

Étanchéification interne des cuves

  • Protection/dépose des équipements internes (sondes, échelles, supports) et préparation des parois et du radier.
  • Décapage par procédés adaptés (sablage/jet d'eau haute pression ou équivalent), élimination d'éléments indésirables.
  • Reprises ponctuelles (joints, pièces dégradées), ragréage, reconstitution des parements.
  • Application de revêtement d'étanchéité en résine époxydique ACS sur voiles, parois et radier; contrôles d'adhérence et essais d'étanchéité.
  • Contrôles des conditions ambiantes lors de la mise en œuvre, vérifications d'exécution et protocoles de désinfection avant remise en eau.

Équipements hydrauliques et traitement

  • Démontage/renouvellement des conduites et composants (robinetterie, clapets, vannes, by-passes) jusqu'aux crépines.
  • Fourniture et pose de conduites et raccordements inox, renforcements de supports, cupules/lyres.
  • Intégration et raccordement d'équipements de traitement (UV, chloration), instrumentation (compteurs, capteurs, analyseur de chlore) et câblage associé.
  • Tests de mise en service et réglages hydrauliques.

Électricité, automatisme et supervision

  • Fourniture et remplacement d'automate (compatibilité arrêt 3G) et armoire électrique neuve.
  • Câblage, programmation, paramétrage et intégration à la supervision existante (remontée alarmes, capteurs, gestion traitements).
  • Remise à neuf des installations électriques associées (éclairage, chauffage) et contrôles réglementaires.
  • Mise en place de dispositifs de sécurité (détecteurs d'ouverture, interrupteurs à levier) et paramétrage des alarmes.

Serrurerie et accès sécurité

  • Fourniture et pose de portes d'accès aux cuves (2 portes), remplacement d'échelles internes, création/renforcement de plateformes et garde-corps, escaliers.
  • Remplacement de la porte d'entrée et vitrages par parois composites, remplacement des grilles de ventilation et supports de sondes.
  • Installation de systèmes de fermeture sécurisés et dispositifs antivol.

Espaces extérieurs et protections

  • Travaux d'étanchéité sur dalle de toiture et protections bitumineuses.
  • Aménagements de protection d'accès (potelets, chaînes, signalisation) et sécurisation des abords.

Continuité de service et remise en eau

  • Phasage des travaux pour maintien de l'alimentation en eau, interventions par cuve afin d'assurer continuité opérationnelle.
  • Procédures de nettoyage, désinfection et contrôles bactériologiques avant remise en service des cuves.

Organisation, sécurité et administration

  • Élaboration de calendrier détaillé d'exécution, implantation chantier, plan de sécurité et protection de la santé.
  • Gestion des déchets, remise en état des zones travaillées, fourniture des DOE et documents d'exécution.

Développement durable

  • Mesures de préservation de l'environnement durant les travaux, contraintes spécifiques sur matériaux en contact avec l'eau potable et procédures de repliement.

Réception, garanties et assurances

  • Procédures de réception, garantie de parfait achèvement (1 an) et garanties particulières liées à l'étanchéité et aux systèmes spécifiques.
  • Pénalités de retard applicables et obligations d'assurances (responsabilité civile, décennale).

Clauses contractuelles

  • Possibilités de réexamen des conditions d'exécution et conditions de résiliation selon clauses contractuelles; règlement des litiges selon juridictions compétentes.

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Préparez votre réponse

Critères d'évaluation

PondérationCritère

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Visite de site

Obligatoire

Date(s)

2026-07-09 10:00-12:00

Lieu

Site du réservoir Claire Fontaine, Virieu le Grand (site du réservoir)

Contact

Service Régie des Eaux

Téléphone

07 48 92 51 45

Modalités

Visite obligatoire; inscription préalable par email ou téléphone; registre des visites tenu avec émargement des entreprises.

Marchés similaires

Autres appels d'offres proches encore ouverts.

Posez vos questions sur le marché

Notre IA a lu l'intégralité du DCE et répond à toutes vos questions sur ce marché.