Ordonnancement, pilotage et coordination pour restructuration et extension de siège

Communauté de Communes du Seignanx
Voir la source

Fiche synthétique du marchés public. Analyse détaillée et points essentiels du DCE.

Date limite
28 novembre 2025 à 11 h
Localisation
Saint-Martin-de-Seignanx (40)
Durée
24 mois (6 mois d'études, 18 mois de chantier), début février 2026
Budget
Non précisé

Mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)

Objectif général

Assurer l'ordonnancement, le pilotage temporel et la coordination générale de l'opération depuis la phase d'études jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement.

Phases et livrables principaux

  • Phase études

    • Suivi des délais d'études et élaboration des plannings prévisionnels et finaux à chaque jalon (APD, PRO) et intégration dans le DCE.
    • Assistance à la maîtrise d'œuvre pour l'analyse des variantes calendaires influençant l'économie et l'organisation du chantier.
    • Rédaction et coordination des pièces administratives relatives aux délais, pénalités et organisation du chantier.
    • Mise en place d'une planification générale tous corps d'état et d'un calendrier détaillé d'exécution.
  • Préparation du chantier

    • Rédaction d'une notice d'organisation du chantier et participation à l'élaboration du programme d'intervention chantier.
    • Définition et diffusion du planning des documents d'exécution et du calendrier général d'exécution.
    • Organisation et animation des réunions de préparation.
  • Exécution des travaux

    • Pilotage par objectif et coordination temporelle des intervenants (entreprises, sous-traitants, coordonnateur SPS, contrôleur technique, concessionnaires).
    • Tenue et mise à jour du registre de chantier, suivi hebdomadaire de l'avancement et actualisation des plannings (court et long terme).
    • Organisation de réunions hebdomadaires de coordination; rédaction et diffusion des comptes rendus sous 48 heures.
    • Reporting mensuel détaillant l'origine des retards, impact sur le calendrier et proposition de mesures correctives; application et gestion éventuelle des pénalités de retard.
    • Suivi des déviations, des actes de travaux, des commandes, des validations et des interfaces entre corps d'état.
  • Réceptions et parfait achèvement

    • Planification et pilotage des pré-réceptions et réceptions; organisation des opérations de levée de réserves.
    • Planification et suivi des essais, contrôles et livraisons des documents d'exécution conformes.
    • Suivi des retouches et interventions pendant la période de parfait achèvement jusqu'à clôture des réserves.

Modalités opérationnelles

  • Disponibilité sur site et participation systématique aux réunions requises (hebdomadaires, mises au point, réceptions).
  • Mission limitée aux tâches d'ordonnancement, pilotage et coordination : pas d'intervention sur le contenu technique des études ou sur les plans d'exécution réservés à la maîtrise d'œuvre.
  • Production de documents de suivi (plannings à chaque stade, comptes rendus, rapports d'avancement et rapports mensuels sur retards et actions correctives).

Voir tous les détails

Cahier des charges, budget, contacts...

Préparez votre réponse

Visite de site

Optionnelle

Date(s)

Non précisé

Lieu

Non précisé

Modalités

  • Le bordereau DPGF comprend des lignes « Nombre de réunion ou de visites » (réunion de préparation, visites de chantier, pilotage, pré-réceptions, réceptions, opérations de garantie).
  • Les visites et réunions sont prévues comme postes quantifiables dans la décomposition des prestations, mais aucun calendrier précis, date ou contact de visite n'est fourni dans les extraits disponibles.

Échantillons

Non requis

Modalités de livraison

  • Le CCTP prévoit, dans le cadre de l'exécution, la planification et le suivi de la remise des échantillons (actions à planifier et suivre pendant le chantier).
  • Aucune liste précise d'échantillons, quantités, modalités de remise ni adresse de livraison n'est renseignée dans les extraits fournis.

Instao centralise et enrichit les appels d'offres publics : synthèses claires, lots, critères et documents — alertes personnalisées pour candidater plus vite.

Préparez votre réponse avec notre IA experte du marché