Missions d'OPC urbain

Objectif fonctionnel

Coordination temporelle et spatiale des différentes maîtrises d'ouvrage et opérateurs immobiliers ; gestion des emprises de chantier et des interfaces avec l'espace public.

Productions et livrables principaux

Plannings : élaboration et suivi d'un planning général prévisionnel (MS Project ou équivalent) avec mise en évidence des chemins critiques ; mises à jour périodiques.
PICs (plans d'installation de chantier) : production de PICs prévisionnels par chantier et d'un PIC général agrégé (formats exploitables, AutoCAD souhaité).
Plans de contraintes, phasage et plan de livraison : relevés in situ des contraintes (riverains, dessertes, ouvrages à protéger/déplacer, commerces), productions graphiques exploitables et documents synthétiques.
Comptes rendus et reporting : comptes rendus de réunions, rapports d'état d'avancement, tableaux de suivi des points bloquants, tableaux récapitulatifs (pénalités, demandes d'occupation) et guides d'usage/cartographies pédagogiques.

Coordination opérationnelle

Animation des comités inter‑maîtres d'ouvrage (préparation, animation, mise à jour des supports de phasage, CR).
Traitement et VISA des fiches d'intervention pour occupations de l'espace public et coordination avec services municipaux pour arrêtés.
Accompagnement des opérateurs immobiliers (réunions de démarrage, relecture CCT, contrôle de conformité des PICs, tenue de chantier, libération des pieds de façades, constats contradictoires, phasage de restitutions, suivi démolitions).
Coordination des travaux d'espaces publics et des interventions concessionnaires (accompagnement phases DCE/travaux, collecte des données concessionnaires).

Gestion de site et prestations complémentaires

Visites régulières et rapports de visite ; constatations, vérifications de propreté, sécurité, accessibilité.
Rédaction/mise à jour du Cahier de Conduite de Travaux, production de notes d'organisation de chantier et supports de réunion.
Prestations en vacations (demi‑journées) pour fonctions directionnelles et opérationnelles selon profils (directeur de projet, chef de projet, chargé d'études).

Contraintes d'exécution et exigences techniques

Délais de remise : premières versions des documents graphiques et mises à jour : 10 jours ; comptes rendus de réunions : 4 jours ; comptes rendus de visites et constats contradictoires : 48 heures.
Devis préalable aux bons de commande : production du devis sous 7 jours sur demande.
Formats attendus : documents numériques exploitables (AutoCAD pour plans, MS Project pour plannings) ; livrables actualisables.
Présence sur site : présence ou représentation régulière attendue pour veiller au respect des engagements des MOA/entreprises.
Moyens humains : personnels déclarés dans l'acte d'engagement ; tout remplacement soumis à agrément avec CV 15 jours avant changement ; temps passés contrôlables.
Confidentialité requise pour les intervenants.

Pénalités et modalités

Pénalités forfaitaires prévues pour retard ou non‑conformité (ex. mention commerciale d'une valeur indicatrice de 500 € HT pour certains manquements) ; plafond : 25 % du montant de chaque bon de commande.
Toute prestation supplémentaire doit être ordonnée via bon de commande et facturée selon les prix unitaires du bordereau.

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Lot 1: Concorde / Oliveaux

Pondération	Critère