Mission de maîtrise d'œuvre pour mise en conformité du laboratoire

Phases et prestations détaillées

• Études préliminaires (EP), Avant-projet (AVP), Projet d'exécution (PRO).
• Assistance pour la passation des marchés de travaux (ACT) : préparation des dossiers, consultation et instruction des candidatures/offres.
• Visa des études et documents (VISA) et vérification des pièces d'exécution.
• Direction de l'exécution des travaux (DET) : suivi technique et administratif des travaux.
• Assistance lors des opérations de réception (AOR) et établissement du dossier des ouvrages exécutés (DOE).
• Coordination, ordonnancement et pilotage de chantier (OPC) incluant planification et coordination des intervenants.

Gestion, qualité et responsabilités

• Mise en place d'une démarche d'assurance qualité, coordination technique et administrative, émission et gestion des ordres de service, vérification des projets de décomptes et instruction des mémoires en réclamation, et gestion des arrêts ou achèvements de prestations.
• Modalités de facturation liées à une répartition des honoraires, coûts journaliers pour modifications et avenants, et conditions de paiement/avances.
• Application de pénalités en cas de retard ou non-respect des délais par phase, avec barèmes prévus.

Livrables

• Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), pièces d'exécution, rapports et documents d'évaluation post-réception.

Propriété intellectuelle

• Les résultats sont concédés au maître d'ouvrage dans les limites de l'objet de la mission ; usages restreints précisés contractuellement.

Développement durable

• Le mémoire technique doit présenter les obligations environnementales mises en œuvre dans l'exécution des prestations.