Découvrez nos offres
Accès à 100 % des marchés
Recommandations et alertes personnalisées
Réponse assistée par IA
Maîtrise d'œuvre rénovation énergétique de l'école François Chapuis
Fiche synthétique du marchés public. Analyse détaillée et points essentiels du DCE.
Date limite
20 novembre 2025 à 00 hLocalisation
Ciry le NobleDurée
31 mois (y compris la garantie de parfait achèvement)
Budget
Estimation: 928 000 €
Maîtrise d'œuvre pour rénovation énergétique
Phases couvertes
- ESQ / APS / APD / PRO : études architecturales et techniques, variantes et options, plans (masses, coupes, élévations), repérages et tableaux de surfaces, estimation prévisionnelle des coûts par corps d'état, planning prévisionnel, notes justificatives réglementaires (thermique, accessibilité, sécurité, hygiène).
- AMT / VISA / EXE : rédaction et consolidation du DCE, CCTP et DPGF par lot, plans d'exécution et spécifications, études de synthèse entre corps d'état, avant-métrés et devis quantitatifs détaillés.
- DET / AOR : suivi d'exécution, vérification de conformité des ouvrages au DCE, contrôles des états d'avancement et décomptes, gestion des réserves, établissement et suivi des DOE, organisation des opérations de réception et accompagnement pendant la période de garantie.
Prestations techniques et livrables
- Rédaction complète des dossiers PRO et EXE : plans graphiques détaillés (réseaux chauffage/climatisation/plomberie, électricité, ventilation, schémas d'installation), CCTP, DPGF, devis quantitatif, planning d'exécution actualisé, et comptes rendus de réunions.
- Études de synthèse et coordination spatiale entre corps d'état ; animation et comptes rendus des réunions de synthèse ; intégration et validation des documents fournis par les entreprises.
- Assistance à la passation des marchés de travaux : préparation des pièces contractuelles, analyses des offres et vérification des pièces d'exécution.
- OPC (mission possible) : ordonnancement, coordination et pilotage du calendrier chantier, animation des réunions de chantier, gestion des interfaces et retards.
- SSI (mission possible) : élaboration du cahier des charges fonctionnel SSI, conformité à la norme NF S61-932 et amendements, dossier d'identité SSI, contrôles fonctionnels et procès‑verbaux de réception technique.
Suivi financier et qualités attendues
- Estimation et actualisation des coûts par corps d'état à chaque phase, suivi des comptes mensuels et finaux, vérification des décomptes et mémoire en réclamation.
- Fourniture des DOE de synthèse, dossiers d'exploitation et de maintenance, synthèses des choix de matériaux et échantillons à valider.
Voir tous les détails
Cahier des charges, budget, contacts...
Préparez votre réponse
Critères d'évaluation
| Pondération | Critère |
|---|---|
Voir tous les détails
Cahier des charges, budget, contacts...
Visite de site
Obligatoire
Modalités
- Visite des lieux obligatoire.
- Prise de rendez-vous via le secrétariat de la Mairie (téléphone ou courriel).
- Attestation de visite signée par le maître d'ouvrage remise aux candidats après la visite.
- Horaires d'accueil du secrétariat : lundi-vendredi 8h30-12h et 13h30-16h30.
Instao centralise et enrichit les appels d'offres publics : synthèses claires, lots, critères et documents — alertes personnalisées pour candidater plus vite.
Préparez votre réponse avec notre IA experte du marché
Chattez avec l'IA à propos de ce marché!