Maîtrise d'œuvre pour rénovation énergétique de bâtiment

Phases de mission couvertes

• Études d'esquisse (APS) : prise de connaissance du programme, visite du site, analyse de faisabilité, propositions de solutions, réunion de concertation ; remise d'une note de présentation sommaire, plan de masse à 1/500, plans à 1/500, descriptif des principes techniques, tableaux de surfaces, notes réglementaires et estimation provisoire des coûts.
• Avant-projet sommaire (APS détaillé) : note d'approche, plans et coupes à l'échelle (1/200 à 1/100 selon élément), descriptif des principes techniques, tableaux de surfaces et note urbaine/réglementaire.
• Avant-projet définitif (APD) : détermination des surfaces détaillées, plans et façades, principes structurels et techniques, choix matériaux et finitions, justification des choix, estimation définitive du coût prévisionnel et arrêt du forfait de rémunération.
• Projet (PRO / PRO-PROD) : précisions dimensionnelles et formes, implantations, tracés réseaux, repérages, coût prévisionnel par lots, calendrier prévisionnel, rédaction des documents techniques et exigences (CCTP, notices sécurité/hygiène, notes thermiques).
• Études d'exécution et de synthèse (EXE) : plans d'exécution, plans de synthèse réseaux, devis quantitatif détaillé, actualisation du calendrier, organisation et animation de la cellule de synthèse, coordination des documents entre maîtrise d'œuvre et entreprises.
• Visa des études d'exécution (VISA) : vérification de conformité des documents d'exécution fournis par les entrepreneurs au projet et au CCTP, observations et arbitrages si besoin.

Direction de l'exécution, assistance et OPC

• DET, AOR : suivi de l'exécution des marchés publics de travaux, assistance lors des opérations de réception et pendant la période de parfait achèvement.
• AMT : assistance pour la passation des marchés de travaux (rédaction DCE, analyse des offres, classement administratif et technique des candidatures si requis).
• OPC : ordonnancement, pilotage et coordination : élaboration et suivi du calendrier d'exécution, coordination des intervenants et réunions de chantier, gestion des retards et pénalités, planification des réceptions et levées de réserves, animation de la cellule de synthèse.