Maîtrise d'œuvre partielle pour réfection des réseaux intérieurs

Prestations principales

• Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) : supervision de l’exécution conformément aux pièces contractuelles et à la réglementation, gestion des décisions techniques en cas d’imprévus, contrôle et suivi financier des situations et décomptes.

• Examen et visa des dossiers d’exécution : animation de la cellule de synthèse, contrôle de la cohérence des plans et schémas d’exécution, vérification des accords concessionnaires et respect des observations du contrôleur technique, émission des visas de plans et fiches VISA.

• Assistance aux opérations de réception et garantie de parfait achèvement (AOR) : préparation et constitution des dossiers de réception, levée des réserves, constitution des DOE (dossiers des ouvrages exécutés), remise des notices et éléments d’exploitation, suivi des garanties et levées de réserves pendant la période GPA.

• Prestation OPC optionnelle : établissement du calendrier contractuel et des plannings intermédiaires, ordonnancement, coordination et pilotage des intervenants, animation des réunions de coordination, suivi d’avancement et gestion des pénalités de retard éventuelles.

Livrables et réunions

• comptes rendus de réunions d’étude et de coordination ; diffusion des documents visés (plans, fiches VISA, notes techniques) ; dossiers techniques et documents de chantier (plans d’exécution, schémas, calculs).
• dossiers d’ouvrages exécutés, notices de fonctionnement et d’entretien, certificats de garantie et documents de clôture.

Coordination sécurité et environnement

• coordination SPS et application des prescriptions de réduction des nuisances, respect des prescriptions HQE/qualité environnementale et des obligations légales en santé-sécurité.
• suivi des obligations liées à la main-d’œuvre et à la sous-traitance (contrôles administratifs et suivi documentaire).