Maîtrise d’œuvre pour l’interconnexion des réseaux d’eau potable et d’assainissement

La mission couvre les études et la définition des travaux d’interconnexion d’eau potable et d’assainissement, l’amélioration des ouvrages concernés et l’accompagnement de l’opération jusqu’à la réception et au suivi de la garantie de parfait achèvement. Elle comprend les études préalables, l’assistance aux marchés annexes, les dossiers réglementaires, les études AVP et PRO, les missions foncières et servitudes, les autorisations d’urbanisme, l’assistance à la passation des marchés de travaux, le VISA, la DET, l’OPC et l’AOR. Des tranches optionnelles portent sur les dossiers de permis de construire (PC), de déclaration préalable (DP) et de division foncière (DPD).

Conception des réseaux et ouvrages

Les études d’eau potable comprennent l’analyse des scénarios d’interconnexion et l’optimisation d’un tracé d’environ 2 200 m, avec examen des pressions, vitesses, temps de séjour, qualité de l’eau, besoin éventuel de surpression et emprises foncières. Le projet prévoit aussi deux compteurs pour suivre les échanges d’eau dans les deux sens. À Correns, la mission étudie notamment un maillage de sécurisation en fonte DN 150, le remplacement d’une conduite PVC DN 110 par de la fonte ductile DN 150 et un dispositif de comptage sur une conduite DN 100 avec enregistreur de données.

Pour le transfert des eaux usées, le titulaire compare les variantes de tracé, dont une d’environ 4 150 m et une autre raccourcie de 320 m, et définit les équipements hydrauliques associés au profil en long. La conception comprend un poste de refoulement pour le transfert des effluents, équipé notamment de deux pompes chacune dimensionnée pour assurer seule le débit de pointe par temps sec, d’un dégrilleur mécanique avec compacteur, d’une extraction et désodorisation de l’air, d’un débitmètre électromagnétique, d’une télégestion et d’un trop-plein dont les rejets seront quantifiés et surveillés. Sont aussi étudiés le raccordement de secteurs non assainis, le renouvellement d’environ 450 m de collecteur à Correns, la suppression éventuelle du poste de relevage de la salle des fêtes et le raccordement de la zone d’activité « Étoile du Basson ».

À Montfort-sur-Argens, le programme d’amélioration de la station d’épuration comprend l’étude du remplacement du dégrilleur par un dégrilleur fin à escalier avec compacteur et la définition d’un dispositif de métrologie : mesure des débits entrants, détection et quantification des déversements aux postes de relevage, mesure des débits sortants et renouvellement de l’automate pour acquérir, enregistrer et transmettre les données. La mission étudie également la faisabilité d’une ombrière photovoltaïque et de la réutilisation d’une partie des eaux traitées pour les entreprises d’hydrocurage conventionnées, avec notamment stockage, contrôle d’accès par badge et comptage des volumes prélevés.

Pour le local de pompage d’eau potable, le CCTP prévoit une bâche d’environ 20 m³, deux groupes immergés à variateurs de vitesse, un analyseur de chlore, une armoire électrique et un système de télégestion. Les canalisations et accessoires hydrauliques intérieurs sont prévus en inox 316, ou matériau équivalent compatible avec l’eau destinée à la consommation humaine. La nécessité d’une rechloration est à étudier. Les études intègrent aussi les besoins de défense extérieure contre l’incendie, mais la pose des poteaux et bouches d’incendie est exclue de l’opération et demeure à la charge des communes.

Études, procédures et foncier

Les études préalables rassemblent les données existantes, synthétisent les risques et contraintes, analysent les charges hydrauliques et organiques, comparent les solutions et identifient les missions annexes nécessaires. Les études AVP précisent les tracés, implantations, dimensions, accès, contraintes foncières et estimations financières. Les études PRO fixent les caractéristiques et dimensions des ouvrages, les automatismes, les phases de travaux, les coûts prévisionnels et les essais de réception à prescrire. Les plans comprennent notamment les plans de travaux au 1/200, les détails au 1/20 et les profils en long.

Les dossiers réglementaires comprennent notamment le dossier d’abrogation ou de modification au titre de la Loi sur l’Eau, le dossier d’autorisation préfectorale REUT et la déclaration au titre de la Loi sur l’Eau pour le trop-plein du poste de relevage. Le titulaire prépare les pièces, assure leur dépôt dématérialisé, suit leur instruction et répond aux observations des services. La mission foncière identifie les parcelles et propriétaires concernés, définit les droits à obtenir (acquisition, servitude ou occupation temporaire), coordonne les prestations topographiques et foncières de l’accord-cadre de la REPV et suit les démarches nécessaires à la régularisation des emprises.

Consultation, réalisation et réception des travaux

Le titulaire prépare les pièces techniques du DCE, les quantitatifs et cadres de prix, contribue aux pièces administratives, assiste l’acheteur pendant la consultation, analyse les candidatures, offres, variantes et options, rédige le rapport d’analyse et contribue à la mise au point des marchés. Il examine et vise les études d’exécution, puis dirige l’exécution des travaux : conformité des ouvrages, ordres de service, réunions et comptes rendus, suivi administratif et financier, décomptes, rapports mensuels d’avancement accompagnés de photographies et journal de chantier. Les réunions de chantier sont hebdomadaires.

La mission OPC organise l’enchaînement des tâches et la coordination des intervenants, met à jour le calendrier, suit les écarts et propose des actions correctives. L’AOR comprend les opérations préalables à la réception, le suivi des réserves, la vérification des essais, des formations et du DOE, ainsi que le suivi des désordres pendant la garantie de parfait achèvement. Les visites de contrôle au titre de cette garantie ont lieu au minimum une fois par semestre. Les essais de réception sont supervisés par le maître d’œuvre et réalisés par une entreprise indépendante de celle chargée des travaux, agréée par le maître d’ouvrage.

La conception et le suivi tiennent compte de la continuité du service, des nuisances aux riverains, du risque de feu de forêt, des enjeux du site Natura 2000 du Val d’Argens et des contraintes foncières. La déconstruction de l’ancienne station de Correns suppose le préalable de vidange et de nettoyage des ouvrages, le tri des déchets et matériaux et, le cas échéant, leur caractérisation et leur évacuation vers des filières autorisées. La présence possible d’amiante doit être prise en compte par un repérage avant travaux et par la définition des mesures adaptées.