Maîtrise d'œuvre pour construction de salle de sport sur instao.fr

Phases principales et livrables

ESQ : esquisses et variantes graphiques permettant l'orientation architecturale et fonctionnelle.
AVP : études d'avant-projet avec optimisation de conception (géométrie, implantation), plans à l'échelle, estimation du coût prévisionnel, calendrier prévisionnel, détermination des besoins en contrôle technique et SPS, procès-verbaux de réunions (deux réunions en mairie prévues).
PRO : études de projet détaillées comprenant plans de masse, élévations, coupes, notes de calcul justificatives, estimation détaillée des travaux et phasage, pièce écrite de définition technique.
ACT : constitution du DCE (pièces techniques, CCTP, CCAP, critères de sélection), assistance à la passation (rédaction des pièces administratives), analyse technique et financière des offres et rapport d'analyse, mise au point des marchés de travaux.
VISA : examen de conformité des documents d'exécution et émission des visas sur les documents d'exécution.
DET : direction et suivi d'exécution des contrats de travaux (réunions hebdomadaires de chantier, comptes rendus, suivi des avenants, vérification des décomptes mensuels et des situations de paiement).
AOR : assistance lors des opérations de réception, organisation des OPR, levée des réserves et suivi de la période de parfait achèvement.

Documents et prestations annexes

Fourniture de tous les livrables nécessaires à la passation et au suivi des marchés de travaux : DCE complet, notes de calcul, estimatifs, planning, rapports d'analyse d'offres, DOE/DOE partiel, comptes rendus de chantier.
Annexes financières détaillant la répartition des honoraires par élément de mission et par cotraitant, ainsi que mémoire technique et justificatifs demandés.

Modalités d'exécution et engagements

Mission organisée en deux tranches (partie ferme et partie optionnelle) avec tolérances et obligations de reprise gratuite des études en cas de dépassement des coûts constatés.
Possibilité de groupement d'opérateurs, désignation d'un interlocuteur pour le groupement, mécanismes de remplacement et conditions de résiliation en cas de manquement.
Suivi opérationnel : réunions hebdomadaires de chantier, diffusion des comptes rendus, coordination des intervenants, vérification et contrôle des décomptes mensuels et finaux.
Exigences de conformité et sécurité (y compris dispositions relatives à la protection des données personnelles et conformité RGPD) et obligation de respecter les dispositifs de contrôle et de réception applicables.
Clauses de pénalités en cas de retard sur les éléments de mission et obligations de mise au point contractuelle des marchés de travaux.

Voir tous les détails

Cahier des charges, budget, contacts...

Maîtrise d'œuvre pour construction de salle de sport