Maîtrise d'œuvre construction de 36 logements

OPAC 36
Voir la source

Fiche synthétique du marchés public. Analyse détaillée et points essentiels du DCE.

Date limite
12 décembre 2025 à 12 h
Localisation
Déols (36)
Durée
18 semaines (phase conception) puis 22 mois (phase réalisation)
Budget
Estimation: 4 664 800 €

Mission de maîtrise d'œuvre pour construction collective

Objectif général

  • Conduire la mission complète de maîtrise d'œuvre pour la construction de 36 logements semi-collectifs R+1, incluant les études de conception, la phase de projet, la passation des marchés de travaux, la direction de l'exécution et l'assistance en réception/garantie.

Études et prestations techniques reprises

  • Phasage de mission : ESQ, APS, APD, PRO, ACT, DCE, VISA (ou EXE complète si variante retenue), DET, AOR.
  • Réalisation et remise des livrables codifiés (ESQ, APS, APD, PC, PRO, DCE, DOE, VISA, etc.) avec quantités et délais de remise définis pour chaque étape.
  • Élaboration de la DPGF pour la rémunération et participation aux arbitrages financiers liés au projet.

Missions complémentaires obligatoires

  • Étude loi sur l'eau (conception et prescriptions techniques liées à la gestion des eaux).
  • Division parcellaire et bornage du site.
  • Étude de faisabilité technique et économique des solutions d'approvisionnement en énergie (comparatif de solutions, estimations de coûts, préconisations).
  • Relevés topographiques et réalisation du plan topographique exploitable pour les phases de projet.

Management de projet et contrôles opérationnels

  • Organisation et animation des réunions de pilotage et de chantier, planification des réunions de coordination inter-intervenants.
  • Vérification et instruction des pièces comptables des entreprises (contrôle des projets de décompte, instruction des mémoires en réclamation).
  • Modalités de continuité de mission en cas d'indisponibilité d'un intervenant clé : procédures de remplacement, formation et transmission des données au remplaçant.

Modalités d'exécution et exigences techniques

  • Préconisations et exigences techniques à respecter sur les livrables (présentation, validations intermédiaires, pièces graphiques et écrites).
  • Vérifications techniques des matériaux et matériels en phase d'exécution, contrôle de conformité des matériels mis en œuvre.
  • Mécanismes contractuels prévus en cas de retards ou non-conformités (pénalités et mesures correctives applicables).

Voir tous les détails

Cahier des charges, budget, contacts...

Préparez votre réponse

Critères d'évaluation

PondérationCritère

Voir tous les détails

Cahier des charges, budget, contacts...

Instao centralise et enrichit les appels d'offres publics : synthèses claires, lots, critères et documents — alertes personnalisées pour candidater plus vite.

Préparez votre réponse avec notre IA experte du marché