Maîtrise d'œuvre pour aménagement de secteur débutants de remontées mécaniques

Phases et prestations détaillées

• AVP (Avant-projet) : dimensionnement des remontées mécaniques selon spécificités projet; définition des caractéristiques techniques en tenant compte de l'existant et des contraintes d'exploitation (circulation usagers, typologie, urbanisme, foncier); estimation budgétaire prévisionnelle par poste; définition du planning de réalisation; préparation d'une synthèse de présentation (PowerPoint) pour élus.

  • Réunions prévues : 1 visite de lancement/terrain, 1 réunion de travail, 1 réunion de présentation élus (visioconférence possible).

• PRO / DAET : estimation financière détaillée par poste et par lots; définition des implantations et emprises (intégration paysagère, dossier de défrichement, DT/DICT, permis de démolir si nécessaire); rédaction du dossier DAET (permis d'aménager/permis de construire le cas échéant); production des plans détaillés (situation, plans généraux, coupes, tracés et profils, plans d'intégration, illustrations).

  • Réunions prévues : 1 réunion de travail (visioconférence si nécessaire).

• ACT / DCE : assistance pour la consultation des intervenants spécialisés (géomètre, géotechnicien, étude risque avalanche, BCT); rédaction du DCE et avis de publication; assistance aux commissions d'analyse des offres et réunions de négociation; analyse technique et financière des offres et rédaction du rapport d'ouverture des plis.

• DET (Direction de l'exécution des travaux) : suivi des différends liés au règlement/exécution; constats contradictoires; validation des situations mensuelles; mise à jour du fichier de suivi financier des travaux; vérification du décompte final et suivi des réserves; tenue du journal de chantier.

• OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination) : organisation et animation des réunions hebdomadaires de chantier; suivi et mise à jour du planning; diffusion des comptes rendus; coordination des entreprises en interface avec le coordinateur SPS.

• VISA (Visa des plans et notes de calcul) : contrôle de conformité des plans et notes de calcul avec les recommandations des bureaux d'études (géotechnique, géomètre, BCT); vérification des éléments techniques spécifiques (zones d'embarquement/débarquement, inclinaisons/pentes de câble, ancrages, etc.).

• AOR / Réception : organisation et conduite des opérations de réception et vérification de conformité; réalisation des essais contractuels; gestion et levée des réserves; synthèse du dossier de réception.

• DAME / DOE : élaboration du dossier d'assistance et de mise à jour; constitution du dossier des ouvrages exécutés et de l'organigramme des plans d'ensemble; mise en place d'une liste des contrôles périodiques et des procédures de maintenance associées.

Coordination et livrables transverses

• Rédaction de documents de synthèse, plans détaillés, estimations financières par poste, DCE complet, rapport d'ouverture des plis, dossier DAME/DOE, et fiches de suivi des contrôles périodiques.
• Coordination avec géomètre, géotechnicien, bureau contrôle technique (BCT) et études risques (avalanche), ainsi qu'avec le coordinateur SPS.
• Production d'annexes contractuelles : répartition des honoraires et identification des co-traitants et sous-traitants.

Garanties, assurances et propriété intellectuelle

• Respect des dispositions relatives à la propriété industrielle et intellectuelle (modalités contractuelles prévues).
• Obligation d'assurance responsabilité civile et décennale.

Clauses contractuelles opérationnelles

• Gestion des pénalités de retard pour phases d'études et phase travaux, modalités de résiliation et cadre de règlement des litiges, et application des dispositions spécifiques prévues au CCAP.