Fourniture et installation d'ascenseurs et monte-charges

SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE 277
Voir la source
Date limite
15 juin 2026 à 08 h
Localisation
Varennes-sur-Allier (03)
Durée
16 mois
Budget
Non précisé

Prestations techniques

Portée générale

Fourniture, transport franco chantier, pose, montage, mise en route, réglages et réception des appareils suivants : ascenseur extérieur (service 2 faces), monte-charge hydraulique accompagné et monte-plat inox. Fourniture des équipements et accessoires nécessaires (treuils, poulies, guides, armoire électrique, contacts pour report d'alarme, crochets de levage, protections chantier, etc.). Remise d'un dossier technique complet et d'un dossier d'exploitation et d'entretien (plans d'exécution, DOE, notices, fiches techniques, certificats de garantie). Réalisation des essais réglementaires et de réception avec l'organisme de contrôle. Entretien gratuit pendant la période de garantie. Fourniture de pièces de rechange échangeables pendant 10 ans après arrêt de fabrication. Évacuation des gravats et déchets (prise en charge et justificatifs de conformité au régime déchets).

Ascenseur extérieur (service 2 faces)

  • Capacité et usage : 630 kg (8 personnes), adapté aux personnes et fauteuils roulants PMR, poussettes.
  • Motorisation et commande : machinerie embarquée sans réducteur, manœuvre collective descente, enregistrement des appels en cabine, vitesse 1,00 m/s, intensité de démarrage < 60 A, nivelage automatique ±10 mm, recalage automatique au dernier niveau, programmation horaire.
  • Cabine et finitions : cabine 1,10 × 1,40 × H 2,10 m, porte coulissante automatique inox brossé, éclairage plafond spots encastrés et éclairage indirect ≥ 50 lux, miroir fond cabine, barre d'appui ronde, revêtement de sol, colonne à boutons avec boutons en relief et contrastés, ventilation naturelle et ventilation haute de gaine, isolation phonique, signalisation sonore et visuelle, voyant surcharge.
  • Portes palières et façade : portes palières automatiques 2 vantaux avec réouverture automatique sur obstacle, façades et portes pare-flamme ½ heure, indicateur de position en rez-de-chaussée.
  • Sécurité et télécommunications : téléalarme GSM avec tests cycliques et pictogrammes lumineux, téléphone mains libres en cabine, phonie limitée à 3 minutes, sonde thermique et cordon chauffant si température < 5 °C.
  • Protections chantier et maintenance : protections cabine/fo01se/gaine fournies et maintenues pendant chantier puis déposées en fin de travaux ; crochet de maintenance fourni.

Monte-charge hydraulique accompagné

  • Caractéristiques : capacité 1 000 kg, benne 140 × 160 cm, vitesse 0,10 m/s, face de service 1, porte hauteur 200 cm, cuvette 200 mm (à vérifier sur place), machinerie haute embarquée.
  • Structure et équipements : pylône auto-porteur en profilés laminés, guides, habillage inox brossé sur baies, manœuvre à blocage, bouton d'appel et voyant à l'étage, interrupteur à clé pour immobilisation portes ouvertes, prise 2 × 10 A + T en benne, ventilation haute de gaine.
  • Sécurité et conformité : dispositifs d'arrêt, blocage programmable, verrouillages et protections conformes aux normes européennes et marquage CE requis.

Monte-plat inox

  • Caractéristiques : capacité 50 kg, benne 60 × 60 cm, porte hauteur 80 cm, allège 80 cm, desserte 2 niveaux.
  • Equipements : structure autoportante en pylône, treuil à adhérence avec câbles (2 ou 3), guidages latéraux coulisseaux réglables, étagère dans benne, contrepoids, contrôleur 24 V enfichable précâblé, appels/retours à chaque palier, blocage programmable, signal sonore et optique, fonctionnement silencieux.
  • Finitions : acier inox alimentaire type 304.

Documents d'exécution, interfaces et contraintes

  • Fourniture avant travaux de plans d'exécution détaillés (trous de scellement, plan de cuvette, massifs, emplacement machinerie, gabarits), notes de calcul et descriptifs matériels.
  • Raccordements : liaisons avales et armoire électrique fournies par ce lot ; raccordements courants forts et liaisons d'alarme fournis par le lot électricité (coordination nécessaire).
  • Scellements et prises à la charge du présent lot ; percements et réservations en gros œuvre à charge du lot gros œuvre.
  • Protections chantier : fourniture et maintien des protections cabine, fosse et gaine, fourniture des protections réglementaires pour intervention.
  • Évacuation déchets : évacuation vers filières agréées et fourniture de justificatifs.

Essais, contrôle et réception

  • Réalisation d'essais statiques et dynamiques, essais parachute, mesure de vitesse et nivelages, et autres essais conformes à la norme applicable pour ascenseurs et monte-charges. Remise des PV d'essais, registres, notes de calculs et attestations de conformité.
  • Mise en service anticipée possible pour approvisionnement planifié.

Entretien et garanties

  • Garantie de parfait achèvement 1 an ; entretien gratuit durant la période de garantie ; réparations et main-d'œuvre prises en charge pendant la garantie (réparations garanties 1 an supplémentaires). Disponibilité des pièces de rechange pendant 10 ans après arrêt de fabrication. Mention des garanties biennale et décennale applicables.

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Préparez votre réponse

Critères d'évaluation

PondérationCritère

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Marchés similaires

Autres appels d'offres proches encore ouverts.

Posez vos questions sur le marché

Notre IA a lu l'intégralité du DCE et répond à toutes vos questions sur ce marché.