Gros œuvre et démolition

Travaux de gros œuvre et démolition

Démolition d'éléments intérieurs et de parties structurelles définies dans le cahier technique (découpes, démantèlement, désassemblage), enlèvement et évacuation des matériaux et déblais.

Travaux préparatoires et installations provisoires

Mise en place d'installations provisoires de chantier (accès, clôtures, zones de stockage, réseaux provisoires, protection des ouvrages conservés).
Protections des zones voisines et des ouvrages conservés, protection contre la poussière et les nuisances pendant les opérations de démolition.

Sécurité, coordination et hygiène

Coordination sécurité et protection de la santé (SPS) avec plan de prévention, coordination des interventions et réunions de chantier.
Respect des prescriptions de sécurité électrique et des règles applicables au personnel intervenant.

Contrôles techniques et conformité

Contrôles réglementaires et contrôleur technique indépendant pour assurer la conformité aux normes en vigueur (normes techniques et règles de construction).
Vérifications et contrôles des installations avant réception (tests, constats, essais) et établissement des documents de conformité requis.

Gestion des déchets et filières

Documents de fin de chantier et garanties

Constitution et remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE), participation aux opérations de réception et levées de réserves, garanties légales et garanties spécifiques prévues contractuellement.

Assurances et responsabilités

Garantie d'assurance responsabilité civile et assurance dommages-ouvrage/assurance tous risques concernés pendant la réalisation.

Planning, pénalités et facturation

Respect des délais contractuels, application de pénalités de retard en cas de non-respect, facturation selon les modalités contractuelles et procédures de paiement.

Tous les détails du marché

Gagnez du temps, toutes les infos des documents sont déjà analysées: cahier des charges, infos clés, budget, contact, etc

Marchés similaires