Entretien du patrimoine arboré

Organisation du chantier et sécurité

• Organisation et police du chantier : balisage, signalisation conforme au code de la voirie et aux arrêtés, affichage et notification aux autorités compétentes.
• Identification des équipes (EPI haute visibilité obligatoires), coordination permanente avec les services municipaux et pré-information systématique avant toute intervention.
• Mesures spécifiques de protection du public et des biens, précautions lors d'interventions à proximité de bâtiments, véhicules, concessions et réseaux enterrés.

Modes d'exécution et prescriptions techniques

• Techniques de coupe précises : rabattage à l'aisselle, taille de recalibrage, tailles de formation et reformation, taille douce (coupe ≤ 4 cm sans accord préalable), émondage, remontage/rehaussement de couronne, restructuration et réduction de couronne (ne pas retirer plus de 50% du volume foliaire sans justification).
• Exécution possible sur quatre faces, choix du gabarit en accord avec la personne publique, possibilité de taille manuelle ou mécanique selon l'espèce et le contexte.
• Affûtage et désinfection des outils entre interventions, suppression des branches mortes et des gourmands, gestion des parasites (lierre, gui), et sélection des charpentières.

Abattage, démontage, essouchage et remise en état

• Abattage et démontage sécurisés : démontage par tronçons si nécessaire, abattage au ras du sol, évacuation des charpentes et remise en état du terrain.
• Essouchage mécanique ou par autre procédé adapté ; rainurage et choix de la méthode selon contraintes d'accès et de réseaux.
• Remblaiement des cavités après essouchage selon matériaux spécifiés (matériaux adaptés à la nature piétonne, gravier dosé) et remise en état garantissant la sécurité piétonne.

Gestion des déchets et propreté

• Nettoyage continu du chantier, enlèvement des détritus le jour même ou dans les 24 heures.
• Tri et évacuation des déchets verts vers sites de traitement conformes; traçabilité des flux attendue.
• Brûlage interdit en toutes circonstances.

Protection de l'environnement et nuisibles

• Mesures de protection de la faune lors des opérations (protocoles de protection des nids/espèces), recours à des méthodes alternatives pour la gestion des nuisibles (lutte biologique, prophylaxie) et suspension éventuelle des travaux en cas de signalement sanitaire.

Contrôles, rapports et modalités de suivi

• Production d'un rapport d'intervention après chaque chantier comportant au minimum : date, lieu, nature des travaux, effectifs et matériels mobilisés, observations et suites à donner.
• Transmission rapide des rapports (délai contractuel de transmission précisé dans les pièces contractuelles) et mise en place des contrôles qualité et hygiène sécurité demandés.