Construction de 27 logements collectifs
- Date limite
- 28 octobre 2026 à 12 h
- Localisation
- Montceau-les-Mines (71)
- Durée
- 24 mois ; à compter de l’OS ; préparation : 8 semaines, hors délai d’exécution ; non reconductible
- Budget
- Non précisé
Terrassements, assainissement et VRD
Préparation du terrain et création des réseaux extérieurs, des accès et des aménagements de surface pour les deux bâtiments. Les travaux comprennent notamment les terrassements, tranchées, remblais, protections et raccordements aux réseaux existants.
- Réseaux EP : canalisations, regards, clapets anti-retour et bassin de rétention enterré de 66 m³, avec régulateur de débit réglé à 0,6 l/s.
- Réseaux EU/EV, AEP, électricité, éclairage extérieur, télécom/fibre et gaz : tranchées, fourreaux, chambres, raccordements, remblaiement et réfections nécessaires. La conduite AEP de branchement est en PEHD DN 32 PN 16 ; les réfections sous chaussée comprennent notamment une couche de béton bitumineux de 6 cm.
- Surfaces et finitions : bordures, gravier concassé, enrobés, dallages béton balayé, terre végétale et bandes de guidage pour cheminements accessibles.
Les réseaux d’assainissement sont curés et inspectés par caméra avant réception ; les essais d’étanchéité et le rapport de contrôle sont compris. Le lot remet les plans de récolement géoréférencés, avec relevés des réseaux, ouvrages et plantations.
Préparez votre dossier
Critères d'évaluation
Total indiqué40 pts
Visite de site
Date(s)
Non précisé
Lieu
20 rue Jean Bouveri et 10B rue d’Autun, Montceau-les-Mines
Modalités
Accès libre, aucune date imposée. Attestation de visite signée accompagnée d’une planche photographique à fournir ; sans visite, l’offre est déclarée irrégulière.
Échantillons
Modalités de livraison
Échantillons à présenter dans les deux mois à compter de l’origine du délai contractuel, ou aux dates du calendrier d’exécution. Choix arrêté par le maître d’œuvre avec le maître d’ouvrage ; les échantillons retenus sont conservés jusqu’à la réception. Aucun travail exécuté avant accord ne sera accepté. Le logement témoin est défini par le maître d’ouvrage, désigné en préparation du chantier et doit être réalisé dans le délai prévu au CCAP, au plus tard trois mois avant la réception ; entretien jusqu’à réception et remise en parfait état.
Présentation pour acceptation dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date contractuelle de démarrage ; aucune commande avant acceptation de l’échantillon correspondant.
Produits à fournir
- Échantillons de matériaux, matériels et fournitures prescrits ou demandés ; ouvrages témoins correspondant aux prestations du lot dans le logement défini par le maître d’ouvrage
- Échantillons d’appareillage et prototypes prévus au descriptif ou demandés
Marchés similaires
Autres appels d'offres proches encore ouverts.
Travaux de construction de 25 logements collectifs
Manche Habitat
Construction de 25 logements collectifs
SA HLM LES FOYERS
Construction de 41 logements collectifs
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
Posez vos questions sur le marché
Notre IA a lu l'intégralité du DCE et répond à toutes vos questions sur ce marché.